첫째, 프로젝트 개요 및 계약 범위
1..1계약 범위:? 흰개미 방제 사업.
1.2 갑의 사전 서면 동의를 받지 않는 한 을측은 상술한 계약 범위와 내용의 일부 또는 전부를 다른 사람에게 하청할 수 없습니다.
둘째, 계약 기간
2. 1 착공 조건 및 착공일: 공사가 착공 조건을 갖추면 갑이나 감리측은 착공 전에 을측에 서면 착공령을 발급합니다. 착공일은 갑이나 감리기관의 서면 통지 (또는 개공령) 가 확정한 날짜부터 시작한다. 계약공사가 주체건물의 시공진도에 따라 완료되도록 하고 갑의 검수 .. 상기 공사 기간에는 수리와 준공 검수 시간이 포함되지 않습니다.
2.2 을 측은 제때에 공사를 완성하겠다고 약속했고, 공사 기간이 하루 지연될 때마다 을 측은 갑 측에 인민폐 65,438+00,000 원을 위약금으로 지급했다. 을측은 반드시 제때에 일을 완성하고 제때에 * * * 에 규정된 검사를 준비해야 한다.
2.3 공사 기간이 갑이 시공조건을 제공하지 않고 공사량 증가가 65,438+00%, 불가항력 등의 요인에 의해 영향을 받는다면. , 파티 a 의 서면 확인 후, 계약 기간을 협상 할 수 있습니다.
셋째, 프로젝트 비용
계약 범위 내의 흰개미 방제 공사 계약의 총가격은 인민폐입니까? 위안 (대문자: 인민폐? 위안 전체), 패키지 건조 가격에는 모든 노무, 의료 재료, 세금 및 작업 내용과 관련된 모든 보조 작업을 포함하여 프로젝트를 완료하는 데 드는 전체 비용이 포함되어 있습니다.
넷. 갑의 책임
4. 1 4 장의 시공 도면, 제안된 부지의 공사 지질 자료, 관련 좌표 제어점과 준점 (위치 제한 없음) 을 제공합니다.
4.2 시공 도서 설계 교부와 회심을 조직하고, 개요를 편성하고, 시공 도서 수에 따라 을 측에 제공하고, 조직 공사를 조직하여 준공 검수를 은폐하다.
4.3 현장 감독 관리, 공사의 질과 진도 점검, 공사의 중간 검수 담당.
4.4 건설 전에 수력 연결 지점을 제공하십시오.
4.5 파티 b 의 건설에 필요한 조정과 협력을 제공한다.
4.6 계약 규정에 따라 공사 대금을 제때에 지불하다.
동사 (verb 의 약어) b 국의 책임
5. 1 본 계약서에 서명하기 전에 a 국에 제출해야 합니다.
5. 1. 1 연간 검사 후 기업법인 영업허가증 사본
5. 1.2 * * * 부서에서 발행한 흰개미 방제 자격 증명서 (사본 도장, 원본 검사)
5. 1.3 단위 자격 연간 검사, 전문가 연심 (사본 도장, 원본 검사).
5.2 갑의 요구에 따라 주체건축공사 진도에 따라 계약공사를 완료하고 갑의 검수를 거한다 .. 입장하기 5 일 전에 흰개미방지기구설계방안을 제공하여 갑과 감리심사를 합니다. 그렇지 않으면 위약으로 간주될 경우 을측은 2 만원의 위약금을 부담하지만 갑프로젝트부는 반드시 10 일 앞당겨 입장시간을 결정해야 합니다.
5.3 시공안전법규를 준수하여 시공안전과 제 3 자의 안전을 보장하다. 공사 과정에서 을측 자신의 원인으로 인한 모든 품질과 안전사고는 을측이 책임진다.
5.4 시공 자재 및 장비의 조달, 공급 및 보관을 담당합니다. 구매 재료의 품질이 국가 기준과 갑의 요구에 부합하는지 확인하다.
5.5 국가 또는 지방 * * * 공사 현장 관리에 관한 규정을 준수하여 공사 현장 주변의 건물, 장비 및 파이프라인을 손상으로부터 적절히 보호하고, 공사 현장의 안전과 쓰레기 수거 작업을 잘 수행하며, 시공으로 인한 교란민 문제와 주변 주민과의 관계를 잘 처리한다. 그렇지 않으면 상응하는 배상 책임을 져야 한다.
5.6 문명 건설을 잘 하고, 제때에 현장 수력 비용을 납부하다.
여섯째, 품질 기준 및 건설 요구 사항
6. 1 을측은 반드시 업계 표준 및 액세서리' 흰개미 예방 세칙' 에 따라 시공해야 한다. 시공 과정에서 품질 문제가 발견되면 갑측은 휴업할 권리가 있고, 문제가 해결되고 갑의 인가를 받은 후에야 공사를 계속할 수 있다. 만약 품질이 불합격하면, 갑은 을측에 재작업을 요구할 수 있고, 재작업 비용은 을측이 부담해야 한다 .....
6.2 본 공사에 사용된 약:' 신설 건물흰개미 예방기술규범' 요구 사항을 충족하는 천독수리와 20% 우레탄유유.
6.3 본 공사 가방 검수 합격은 선전시 흰개미 방치 요구에 부합하며 흰개미 방치 준공 합격증 (이하 합격증), 흰개미 방치증 (이하 흰개미증) 등의 관련 수속을 밟았다.
6.4 엔지니어링 보증: 보증 기간은 공사 준공 검수일로부터 전체 공사 준공 검수 후 15 년까지입니다. 개미가 손상되면 을 측은 무료로 소멸해야 한다.
6.5 을측은 본 계약의 흰개미 방치 공사의 시공이 후속 주체 시공에 영향을 미치지 않도록 보장해야 한다. 만약 갑측 주체의 후속 시공에 영향을 미친다면 을측은 본 계약총액의 3% 의 위약금을 갑측에 지불해야 하며, 갑측이 초래한 기타 손실을 배상해야 합니다 .....
일곱. 결제 조건
7. 1 공사 계약이 발효되고 을측이 입장한 후 10 영업일 이내에 갑측이 계약총액 15% 의 선불금을 지급한다.
7.2 공사가 시작된 후 을측은 갑의 요구에 따라 품질과 보증량으로 시공을 진행해야 하며, 나머지는 공사 준공 검수 후 일주일 이내에 일시불로 지급해야 한다.
여덟. 위약 책임
8. 1 계약 당사자가 계약 조건을 완전히 이행하지 않는 것은 위약에 속한다. 위약으로 인한 경제적 손실은 위약측이 부담한다.
8.2 위약금의 기준: 계약 이행 과정에서 어느 한 당사자가 계약 조항을 완전히 이행하지 못한 것은 모두 위약이다. 위약측은 상대방의 모든 경제적 손실을 배상하는 것 외에 계약 가격의 3% 의 위약금을 상대방에게 지불해야 한다.
아홉. 무결성 조항
9. 1 을측은 갑측 직원이 소개한 가족이나 친족이 본 계약과 관련된 업무에 종사하는 것을 받아들일 수 없습니다. 을측은 정상적인 경로를 통해 관련 업무를 전개해야 하며, 갑측 직원에게 선물, 유가증권, 귀중품을 증정하여 어떤 부당한 이익을 얻을 수 없습니다. 또는 당사자 a 직원의 개인 비용을 상환하십시오. 또는 갑측 직원을 초청하여 관광을 하고 영업성 유흥업소에 들어갈 수 있습니다. 또는 갑측 직원의 주택 인테리어, 혼상결혼, 가족 자녀 업무 준비, 출국 등을 용이하게 할 수 있습니다.
9.2 을측은 갑측 직원들이 상술한 약속을 위반한 것을 발견하면 갑측에 보고해야 한다. 본 조항을 진실하고 엄격하게 준수하는 을측에 대해 갑측은 동등한 조건 하에서 을측과 계속 협력하는 것을 우선적으로 고려할 것이다. 갑측이 을측이 본 조항을 위반하거나 부당한 수단으로 갑측 직원에게 뇌물을 주는 것을 발견하면 갑측은 구체적인 상황과 결과에 따라 계약총액의 5% 를 위약금으로 추궁할 권리가 있다. 위약금이 갑의 손실을 보충하기에 충분하지 않다면 갑은 계속해서 을측에 배상을 청구할 수 있다 .. 갑은 계약을 해지할 권리가 있다.
X. 분쟁 해결
10. 1 쌍방은 결제에 대해 논란이 있으며, 쌍방은 법정 자격을 갖춘 독립 공사 원가 컨설팅 회사에 감사를 의뢰해야 하며, 감사 결과 쌍방은 모두 집행해야 한다.
10.2 본 계약의 체결, 이행, 해석, 유효성 및 분쟁 해결은 중화인민공화국 법률의 적용을 받습니다. 본 계약의 서명과 이행으로 인해 발생하거나 본 계약과 관련된 모든 분쟁은 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패하면 다음 옵션 10.2. 1 결제 중 하나를 선택할 수 있습니다.
10.2. 1 계약 이행지 인민법원에 소송을 제기합니다.
10.2.2 중재위원회에 제출하여 중재시 중재 규칙에 따라 중재를 진행하는데, 판결의 효력은 최종적이며 쌍방에 구속력이 있다.
XI. 기타
1 1. 1 본 계약은 미완성이며, 양 당사자는 보충 계약을 첨부로 체결할 수 있으며, 보충 계약은 본 계약과 동등한 효력을 가집니다.
1 1.2 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방이 각각 2 부씩 보유해 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
1 1.3 양 당사자가 본 계약에 따른 의무를 이행한 후 본 계약은 종료됩니다.
1 1.4 당사자 a 주소:
전화:? 팩스:? 우편 번호:? 받는 사람 이름:
파티 b 주소:
전화:? 팩스:? 우편 번호:? 받는 사람 이름:
송달 주소가 변경되면 송달인은 자료의 변경된 송달 주소를 재확인하고 사전에 서면으로 통지해야 합니다. 그렇지 않으면 서면 자료를 제출 또는 우편으로 위 주소로 보내는 것이 송달된 것으로 간주됩니다.
1 1.5 보충 조항:.
갑:? B? 당사자:
법정 대리인:
공인 대리인: 공인 대리인:
계좌 개설 은행:? 계좌 개설 은행:
은행 계좌:? 은행 계좌 번호:
정리: wjl20 1603