외벽 암면 단열공사 계약서 양식(일반조항 5개)
법을 믿는 사회가 점점 늘어나는 사회에서 계약은 우리 삶에 점점 더 많이 등장합니다. 또한 분쟁을 줄이고 예방하기 위한 중요한 조치입니다. 어떤 종류의 계약을 보셨나요? 다음은 제가 꼼꼼히 정리한 외벽 암면 단열공사 계약서 양식(일반조항 5개)입니다. 꼭 숙지하시고 참고하시길 바랍니다.
외벽 암면 단열공사 도급계약1
사업주 : (이하 갑이라 칭함)
도급업자 : (이하 을이라 칭함)
"중화인민공화국 계약법" 및 관련 법률과 규정에 따라, 평등, 자유 의지, 호혜의 원칙에 따라 당사자 A와 당사자 B는 다음과 같이 서명했습니다. 우호적인 협상을 통한 계약
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름: ____ City Blue Diamond Residence Phase I 프로젝트
2. 프로젝트 위치: North XX of 단양동로 207번 국도 서측
II , 사업계약범위
B측은 외벽벽돌 부착을 담당한다.
1. 4층 (외벽 청소작업 포함)
3. 품질 표준 및 승인 요구 사항
1. 당사자 B는 관련 국가 및 산업 기술 표준 및 사양을 엄격히 준수하고 현장 건설 인력의 후속 검사를 따라야 합니다. 품질 기준을 달성하기 위해. 프레임을 해체(타일 청소 및 수리 포함)하기 전에 회사의 검사 및 승인을 받아야 합니다.
2. 공사 기간 요건: 본 프로젝트의 공사 기간은 B 측의 계약일로부터 B 측의 공사 일정에 따라 공사를 완료해야 합니다. 을은 을의 귀책사유로 공사기간이 지연되거나 공사기간이 연장되지 않음으로 인해 발생하는 손실과 책임에 대해 책임을 지며, 을은 을에게 벌금을 부과할 권리를 갖는다. 4층은 ____월____에 넓은 면적을 접착할 예정이며, 1층은 ____월____에 넓은 면적을 접착할 예정입니다.
IV. 가격 및 지불 방법
1. 계약 단가: 평방미터당 40위안, 실제 붙여진 확장 면적을 기준으로 계산됩니다.
2. 지급방법 : 공사기간 동안 근로자가 생활비를 지급할 수 있습니다.
벽돌 붙이기가 모두 완료되고 승인된 후 총책임자에게 지급됩니다. 프로젝트 부서, 감독자 및 건설 단위는 프로젝트 지불금의 85를 프로젝트가 완료되고 승인된 후 95____개월까지 지불하고 잔액은 보증 기간이 끝나면 이자와 없이 환불됩니다.
5. 양 당사자의 책임:
1. A 당사자의 책임
1.1 B 당사자에게 기술 브리핑을 제공하고 당사자 B가 작성한 건설 기술 계획을 검토합니다. 파티 B.
1.2 근로자에게 물, 전력, 숙소를 제공합니다.
1.3. 건설 중 조정당 B의 다른 전공과의 협력.
1.4. A측은 외벽을 시공해야 할 부분을 무조건 건립하고, 양측 모두 안전상의 위험이 없음을 확인한 후 이를 B측에 넘겨 안전한 시공을 하게 됩니다. 테라스용 선반과 지붕 꽃꽂이가 포함됩니다.
2. B 측의 책임
2.1 A 측의 관련 관리 규칙 및 규정을 준수하고 A 측, 감독 엔지니어 및 소유자 대표의 명령, 조정 및 조직 관리를 준수합니다. . B측 책임자는 A측이 주최하는 정기 프로젝트 회의에 참석해야 하며, 기록을 보관해야 하며, 결석할 경우 A측은 B측에 결석할 때마다 벌금 200위안을 부과합니다.
2.2. B측 담당자(또는 지정인)는 24시간 현장에 상주하여야 한다. (특별한 경우에는 담당주임 및 담당주임에게 퇴실을 요청하여야 한다.) 그렇지 않으면 A측은 B측에 매번 100위안을 처벌합니다.
2.3. B측이 사용하는 모든 기계, 안전모, 안전벨트는 B측이 가져와야 합니다. 당사자 B는 안전 요구 사항을 충족하기 위해 예비 부품을 수리, 유지 관리 및 교체할 책임이 있습니다.
2.4. 을의 인원은 공사현장의 비계, 각종 안전시설, 안전경고표지 등을 무단으로 철거하거나 변경해서는 안 된다. 건축물을 꼭 해체하거나 개조할 필요가 있는 경우에는 공사현장 책임자와 갑이 지정한 안전관리인력의 승인을 받아야 하며, 철거 전에 필요하고 확실한 안전조치를 취해야 한다.
B측 직원의 무단 철거로 인해 발생하는 결과에 대해서는 B측이 책임을 집니다.
2.5. B측은 B측 직원에게 안전 교육을 제공하고 관련 국가 안전 공사 관리 규정을 준수할 책임이 있습니다. 공사 중 던지거나 놀거나 술을 마시는 행위는 엄격히 금지됩니다. 규정을 위반하고 중지하지 않으면 벌금 3,000위안이 부과됩니다. 위와 같은 상황에서 안전사고가 발생하면 을이 책임을 집니다. A측에서는 책임을 지지 않습니다.
2.6. B측 직원은 건설 현장의 규칙과 규정을 준수해야 합니다. 싸움, 말다툼, 도박이 적발될 경우 5,000위안 이상의 벌금이 부과됩니다. 싸움으로 인한 피해는 B측 담당자가 부담합니다.
2.7. B측은 품질과 공사 기간을 보장해야 하며 완료 후 현장 정리에 대한 책임을 져야 합니다. 계약된 공사기간에 대해서는 공사기간 보너스를 지급합니다. 공사 기한이 하루 빠르면 보너스 500위안이 주어지고, 공사 기한이 하루 늦어지면 벌금 500위안이 부과된다. 그리고 품질 재작업 비용을 부담하십시오.
2.8. B측 건설 인력은 A측 현장 관리 인력의 관리를 엄격히 준수해야 하며, 안전하고 문명화된 건설을 위해 A측 관련 규칙 및 규정을 준수해야 합니다. A측의 해당 규정에 따라 처벌되며, B측의 프로젝트 지불금에서 벌금이 공제됩니다.
2.9. 기숙사 내에서는 전기스토브, 밥솥, 히터 등 소비전력이 높은 가전제품의 사용을 엄격히 금지하며, 가스렌지 사용도 엄격히 금지합니다.
2.10. 팀 숙박 직원이 경영진의 지시를 따르지 않고 허가 없이 고소비 전기 제품을 사용하는 경우 프로젝트 부서는 팀에 매번 500~1,000위안의 벌금을 부과하고 팀에 200~500위안의 벌금을 부과합니다. 팀원들.
2.11. 팀원이 문 오르기, 벽 넘기, 기타 미개한 행위 등 경비원 인사 관리 시스템을 위반할 경우 프로젝트 부서는 팀에 500위안, 팀에 200위안의 벌금을 부과합니다. 팀에 관련된 당사자.
2.12. 팀원은 신분증이나 기타 유효한 서류를 사용하여 숙박 등록을 해야 하며, 기숙사 관리 직원의 통일된 규정을 준수해야 합니다.
2.13. 입주 후 분대장은 주 1회 이상 일일점검을 실시하고, 소속 숙소 직원에게 실내외 위생 개선을 독려하며, 숙소 직원의 준수사항을 점검해야 한다. 팀.
6. 안전하고 문명화된 건설
6.1 팀원은 건설 현장에 들어가기 전에 먼저 프로젝트 부서의 3단계 안전 교육을 이수하고 직원 급여 카드를 신청해야 합니다.
p>
6.2 팀이 현장에서 작업할 때 팀장은 팀의 일상 관리를 잘 수행해야 하며 정기적으로 점검을 강화해야 합니다. 각 작업 지점별로 팀 안전 활동을 적극적으로 수행하며, 교대(취임) 전 정보 공개, 현장 점검, 현장 교육) 및 교대 후 점검 작업의 3가지 활동을 완료합니다. p>
6.3 팀원이 현장에서 안전모를 착용하지 않을 경우 안전관리자가 책임을 지며, 1인당 1회 50위안의 벌금이 부과되며 이는 팀에서 지불합니다.
7. 계약 이행 과정에서 갑과 을 사이에 분쟁이 발생할 경우 적극적으로 조정하고 해결해야 한다. 협상이 실패할 경우 ____시 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
8. 본 계약은 2부로 작성되며, A측과 B측이 서명날인하여야 효력이 발생합니다.
A측(관인): _________ B측(관인): _________
법정대리인(서명): ________ 법정대리인(서명): _________
_________년____월___________년____월________ 외벽 암면 단열 시공 2차 계약
A측:
B측:
A측과 B측의 협의 후 A측이 계약을 체결합니다.
1. 공사기간 :
총 공사기간은 65일, 즉 , _________년____월____ 착공부터 _________년____월____ 준공 승인까지.
(날씨로 인한 공사기간은 연기될 수 없습니다)
2. 계약가격 :
계약금액은 기초, 타일링, 조인트 닦기, 코너링 포함 ㎡당 30위안 입니다. , 외부 프레임을 제거하기 전에 벽을 청소하십시오. 총 면적은 실제 조건에 따라 계산됩니다.
3. 지급방법 :
정기적으로 생활비를 지급하고, 수료 후 전액을 지급한다.
IV. 당사자 A의 책임:
1. 세라믹 타일, 시멘트, 접착제 등 주요 자재 공급을 담당합니다.
2. 전력과 수자원 연결을 담당합니다.
3. 계약 요건에 따라 프로젝트 비용을 지불합니다.
5. B측의 책임:
1. 건설 시방서와 안전 운영 절차를 엄격히 이행합니다. 건설 중 발생하는 모든 안전 사고에 대해서는 B측이 책임을 집니다.
2. 장식의 품질을 보장하기 위해 당사자 A의 요구 사항에 따라 수행되어야 합니다.
3. 장식기간 및 보증기간 중 시공으로 인해 품질문제가 발생할 경우 B측의 비용으로 재작업 및 수리 책임을 집니다.
4. B측은 세라믹 타일, 시멘트 및 기타 자재를 위층으로 운반하는 일을 담당합니다.
5. 세라믹 타일의 소비량 감소는 2%를 초과할 수 없습니다.
6. B측은 계약서에서 요구하는 시간에 맞춰 작업을 완료해야 합니다. B측이 시간 내에 작업을 완료하지 못하는 경우 강관 비계 임대료(위안일)는 B측에서 부담합니다. , 당사자 A는 이를 프로젝트 지불금에서 공제합니다.
본 계약은 2부로 작성되어 A측과 B측이 각각 1부씩 보유하고 서명 후 효력이 발생합니다.
A측 서명:
B측 서명:
_________년___월_____3일 외벽 암면 단열 공사 계약
A측;
B측
"건축법", "계약법" 및 관련 법령에 의거하여 A측과 B측의 충분한 협의를 거쳐 상생, 평등, 자발성, 공정성, 신의의 원칙에 따라 A측은 이제 (프로젝트명) 외벽 단열 프로젝트를 B측에 계약하여 시공을 진행합니다. 쌍방의 정당한 권익을 보장하기 위해 쌍방은 협의하여 다음과 같은 계약을 체결하여 본 계약을 체결하였습니다.
1. 프로젝트 개요:
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 내용:
p>
p>
4. 계약 방법:
2. 프로젝트 계약 범위
건축 도면에 모든 외부 벽 단열재가 포함됩니다.
III. 계약 기간
1. 프로젝트는 ____년 ____월에 시작하여 _________년 ____월에 종료됩니다. .
2. B측은 A측이 준비한 공사 일정에 따라 합리적으로 공사를 진행해야 합니다. 우기 및 기타 객관적인 사유가 공사 기간에 영향을 미칠 수 있습니다. A측과 B측의 협의를 통해 해결될 수 있습니다.
3. B측은 A측의 공사기간 요건에 따라 공사를 수행해야 한다. A측이 B사유로 인해 공사기간을 지연한 경우, A측은 B측에 대해 상응하는 경제적 처벌 조치를 취할 권리가 있다. B측이 하루라도 지체하지 않으면 A측에 최종적으로 RMB 100,000의 벌금이 부과됩니다.
IV. 품질 요구 사항:
1. 당사자 B는 "건축 프로젝트 품질 승인에 대한 통일 표준"(GB50300), "건축 장식 품질 승인에 대한 사양"을 준수해야 합니다. 장식 "(GB50210) 및 관련 국가 사양 및 외부 단열 시공 기술.
2. B측은 완전한 품질 관리 책임 시스템을 구축해야 합니다. 건설 품질은 프로젝트 부서, 감독 부서 및 품질 감독 부서의 승인을 받아야 합니다. 당사자 B의 사유로 인해 품질 요구 사항이 충족되지 않는 경우 당사자 B는 재작업, 재구축 등의 모든 비용은 물론 모든 품질 결과 및 경제적 손실에 대한 책임을 집니다.
3. 외벽은 매끄럽고 견고해야 하며, 외벽 마감재의 시공에 영향을 미치는 가루날림, 벗겨지는 균열, 구멍 등의 품질 결함이 없어야 합니다. 외벽을 시공하는 동안에는 완공 후 부지를 정리해야 합니다.
4. 사이트에 들어오는 자료는 해당 성능 테스트 보고서, 제품 인증서 및 사이트 승인 기록을 제공해야 합니다.
5. B측은 시공 과정에서 외벽 단열 공사 과정을 따라야 하며, 프로젝트 부서와 감리 부서가 검사를 통과한 후에만 다음 단계로 공사를 진행할 수 있습니다.
6. B측은 건설 과정에서 프로젝트 부서의 지시를 준수하고 국가 건설 규격을 엄격히 준수해야 합니다.
5. 사업비 :
외벽 단열 공사 금액은 실제 면적을 기준으로 계산되며 종합 단가는 ____ 위안입니다.
6. 결제방법 및 정산
1. 공사설계도에 따라 프로젝트가 결정됩니다.
2. 건설 진행률 및 프로젝트 진행 지불금을 기준으로 각 지불금은 완료된 프로젝트의 85%를 초과할 수 없습니다.
3 프로젝트 건설이 완료되고 승인 자격이 부여된 후. , 품질보증보증금의 5%를 유보하며, 반년 이내에 품질에 문제가 없을 경우 A측이 잔액을 지불합니다.
4. 4대 지불 : 자재 노동자가 들어와 생활비를 지불하고 공사를 시작합니다.
첫 번째 외벽 시공
두 번째 외벽은 메쉬 천과 균열 방지 모르타르로 코팅되며 전체 공사비의 95%는 공사 완료 후 지불한다.
7. 당사자 A의 책임:
1. 본 계약에 따라 당사자 B는 사업 진행비를 지불해야 하며 당사자 A는 사업 기간에 미치는 영향에 대해 책임을 집니다. 지불이 부족합니다.
8. 당사자 B의 책임:
1. 당사자 B는 프로젝트 부서 및 감리 부서의 요구 사항과 해당 국가 건설 사양 및 외벽 건설 기술에 따라 건설해야 합니다. 을은 갑의 건설진행상황에 따라 합리적으로 건설을 배치하고 사업관리를 준수하며 어떤 이유로든 건설기간을 지연해서는 안 된다. (객관적인 사유로 인해 공사기간을 연기해야 하는 경우 사업부서 및 감리부서와 협의 및 협의가 필요함)
2. 을은 도급받은 사업을 제3자에게 하도급할 수 없다. 그렇지 않으면 건설 기간이 하루 지연되고 A측은 계약을 종료할 권리가 있습니다.
3. 건설 현장에 진입하는 B측 근로자는 외벽 단열 시공 기술에 능숙해야 하며 비전문가의 건설 작업은 금지됩니다. 을측 근로자의 음식과 숙소는 을측이 마련한다.
4. 프로젝트가 승인된 후 당사자 B는 보증 기간 동안 요청에 따라 수리를 수행해야 합니다. 그렇지 않은 경우 당사자 A는 수리 수행을 다른 인력에게 위탁할 권리가 있으며 비용은 당사자로부터 공제됩니다. B의 유지보수 비용은 B의 책임입니다.
5. 건설 과정에서 당사자 B는 완전한 안전 보장 시스템을 구축하고 건설 기계 및 운영자의 안전 보호 장비를 정기적으로 검사할 전담 인력을 배치해야 합니다. 안전기술규정에 따라 올바른 시공을 하십시오. 불법적인 작업은 금지되며, 건설현장에서 발생하는 모든 안전사고에 대한 모든 책임은 을이 집니다.
6. B측은 국가 안전 운영 절차와 문명 건설 기준에 따라 건설을 수행해야 하며, 그렇지 않은 경우 A측은 사업 관리 처벌에 따라 B측에 대해 처벌 조치를 취할 권리가 있습니다. 관리 조치. 프로젝트 완료 후 B측은 건설 현장의 건설 폐기물을 청소하고 건설 현장을 깨끗하게 유지하며 작업 완료 후 현장이 청결하도록 보장합니다.
9. 기타 사항 :
본 계약서에 불만족스러운 사항이 있을 경우 갑과 을은 별도로 보충합의서를 협의하여야 하며, 보충합의서는 동일한 법적 효력을 갖는다. 본 계약으로 효력을 발생합니다. 본 계약은 2부로 작성되며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유하고 서명날인하여야 효력이 발생합니다.
당사자 A:
당사자 B:
날짜: _________년____월____외벽 암면 단열 시공 계약 4
당사자 A: ID 번호: 집 주소:
당사자 B: ID 번호: 집 주소:
쌍방의 책임과 의무를 명확히 하기 위해 안전한 공사를 보장하고 프로젝트를 개선하기 위해 품질에 따라 A측은 청소 계약 형태로 B측에 외벽 단열 공사를 계약하고 B측은 계약 책임자가 되어 시공을 수행할 인력과 관련 도구 및 장비를 구성합니다. 양측 간의 합의에 의해 다음과 같은 합의가 이루어졌습니다.
1. 프로젝트 이름: 외벽 단열 프로젝트.
2. 업무범위 : 구조표면 미장, 인터페이스제 도포, 무기단열재, 메쉬상감, 앵커, 안티코팅 등 공사계약 범위 내 모든 외벽 단열공사 - 모르타르 균열, 현장 청소, 완제품 보호 및 기타 작업.
3. 건설 기간 및 보증 기간:
1. 이 프로젝트는 _________년 ____월 ____에 시작하여 _________년 ____월___까지 _일에 완료되었습니다.
2. B당은 일정대로 공사를 완료하기 위해 매일 건물 당 20명 이상의 건설 노동자를 고용할 것을 약속합니다. 을의 건설인력이 공사진행을 따라가지 못하는 경우(사업진행계획을 준수하지 못하는 경우) 갑은 팀을 변경하고 공사완료금액의 50%를 정산할 수 있는 권리를 갖는다.
3. 을의 건설조직 기타 사유로 공사기간이 지연되는 경우, 을은 지연일수에 따라 총 계약금액의 1%를 가산금으로 A에게 지불하며, 이는 을에게 부과됩니다. 결제금액에서 차감됩니다.
4. 불가항력으로 인해 공사기간이 지연된 경우, A측 서명 및 승인 후 공사기간에 대한 보상을 지급합니다.
5. 본 프로젝트의 보증기간은 인수검사 합격일로부터 계산하여 2년입니다.
4. 청소 계약 가격: 실제 건축 면적 기준 _____ 위안 이 가격에서 당사자 A는 원자재와 전기 망치, 전기 드릴, 기타 모든 도구 및 부속품만 제공할 책임이 있습니다. 건설에 필요한 케이블 등은 B측이 자재와 노무를 모두 담당한다. 벽에 모델링 라인을 추가해야 하는 경우에는 별도로 계산하시기 바랍니다.
5. 지급방법 :
1. 계약 체결 후 을이 현장에 들어가기 전 최초 2개월간은 진행금이 없으며, 근로자의 생활 비용은 B 당사자가 선지급합니다.
2. 현장 진입 후 3개월 말에 A 당사자는 완료된 프로젝트 금액의 50%를 지불합니다.
3 .모든 프로젝트는 완료 후 검사 및 승인되며, 승인이 통과된 후 총 가격의 90%가 지불됩니다.
4. 건설 단위의 검사 및 승인 및 벽 개조를 통과한 후; 건설위원회 사무실에서 양측이 프로젝트 수량을 측정하고 실제 정산을 진행하며 총 정산 가격의 95%를 지불합니다.
5. 남은 5년의 보증 기간이 만료된 후 품질 없음; 문제가 해결되었습니다.
6. 품질에 대한 합의:
1. 건설은 ____ 지방 엔지니어링 건축에서 외벽 단열재 적용에 대한 기술 규정을 엄격히 준수하여 수행되어야 합니다(무기 단열재는 앵커) 품질이 관련 승인 표준에 도달해야 합니다.
2. 건설 과정에서 건설 품질이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 A측은 건설 팀을 변경하고 완료 작업 수량의 50%에 대한 비용을 정산할 권리가 있습니다. 건설상의 이유로 재작업이나 품질 문제가 발생할 경우 당사자 B가 전적인 책임을 지고 그에 따른 경제적 손실을 부담합니다.
3. 프로젝트의 품질은 현행 국가 승인 기준에 부합하며 지자체 건설위원회 벽 개조 사무소의 일회성 승인 기준을 충족해야 합니다. 검사가 한 번 실패하면 당사자 B는 검사에 합격할 때까지 수리에 필요한 모든 비용을 부담해야 합니다. 그리고 그에 따른 경제적 손실을 감수해야 합니다.
4. 2년 보증기간 중 을의 시공으로 인해 품질문제가 발생한 경우 을은 갑의 유지보수 통지를 받은 후 24시간 이내에 현장에 가서 수리를 해야 합니다. B측이 유지보수 인력을 배치하지 않는 경우, A측은 자체적으로 유지보수를 수행할 다른 인력을 배치하고, 발생한 비용은 B측이 부담합니다. 기타 사유로 인해 문제가 발생한 경우, B측은 수리할 인력을 배치하고, A측은 수리 비용을 지불합니다.
VII. 안전에 관한 합의:
1. B측은 모든 건설 인력에게 안전 보험을 제공해야 하며, 건설 안전 보험에 필요한 비용은 B측이 부담합니다.
2. 을은 공사기간 동안 관련 안전운영기준에 따라 공사를 진행함과 동시에 팀원들에게 안전교육을 실시하고 필요한 안전조치(안전모, 안전벨트 및 안전 로프). A측은 수시로 안전 조치를 점검하고 불법 운영이 적발되고 요구되는 안전 보호 장비를 착용하지 않은 경우 A측은 B측에 1인당 1회 100위안의 벌금을 부과합니다. 같은 사람이 두 번째로 나타나면 건설 현장에서 추방됩니다.
3. 안전사고가 발생하면 A측과는 아무런 관련이 없습니다. B측이 전적인 책임을 지고 사후처리를 하게 됩니다.
8. 자재 배송에 대한 합의:
1. A측이 제공한 자재를 건설 현장으로 운송한 후 B측은 보관 책임을 집니다.
2. 사용된 자재는 아래 표에 합의된 수량(손실 포함)으로 하며, 완료 후 양측이 정산합니다. 자재를 과도하게 사용한 경우 B측의 청소비에서 시세를 차감합니다.
단열재의 재질명 : 계면제, 무기단열재, 메쉬천, 앵커못, 균열방지 모르타르 1g, 20g, 1.22, 5세트, 3g.
9. A 측과 B 측의 책임:
(1) A 측의 책임:
1. 필요한 모든 자재를 건설 현장으로 운반합니다.
2. 건설에 필요한 물과 전기를 공급하기 위해 건설 단위를 조정합니다.
3. 계약서 제5조에 따라 적시에 지불하십시오.
(2) 당사자 B:
1. 본 계약에 서명한 후 적시에 건설에 관련된 모든 운영자와 노동 계약서 및 안전 책임 서한을 서명해야 합니다. 기록을 위해 당사자 A에 제출되었습니다.
2. 갑사 및 건설현장의 규칙과 규정, 안전작업절차, 문명화된 건설 및 종합관리 규정을 엄격히 준수하고, 갑사 및 건설현장 현장의 감독 및 점검을 준수한다. 관리인력 및 시정의견을 수용하고, 기한 내에 시정을 완료하여 안전과 시공품질을 확보합니다.
3. 시공을 시작하기 전 시공할 베이스 레이어를 검사합니다. 언제든지 풀뿌리 품질 문제를 이유로 시공 품질 문제에 대한 책임을 회피할 수 없습니다.
4. 건설현장의 모든 안전시설, 기계, 전기용품은 사용 전 점검해야 하며 숨겨진 위험이 발견되면 적시에 처리하고 A측에 보고해야 합니다. 안전이 보장되지 않는 한 건축은 허용되지 않습니다. 불법적인 명령, 불법적인 조작, 잘못된 기계 조작을 중단하십시오. 규정 위반이나 불법조업으로 인해 발생한 안전사고에 대해서는 을과 가해자가 모든 책임을 집니다.
5. A측에서 제공한 자료를 적절하게 보관 및 사용하고, 분실 시 그에 상응하는 대가를 배상한다.
6. B측 책임자는 건설현장에서 A측을 대신하여 도급계약자에 대한 책임과 의무를 행사한다.
7. 공사가 완료된 후 현장을 청소하고 잔여 자재와 스크랩을 적시에 분류하며 현장을 깔끔하고 문명화되고 깨끗하고 위생적으로 유지합니다.
8. 을 및 그 소속 구성원은 현장 외 인원을 공사 현장에 데려올 수 없습니다. 적발 시 관련 규정에 따라 을을 처벌합니다. 사고로 인한 부상이 발생한 경우 B측이 책임을 집니다.
9. 현장 주민의 창문, 기와 등 기존 완성된 구조물을 모두 보호해야 하며, 훼손된 부분이 있을 경우 원상복구 책임은 을이 부담하며, 모든 비용은 을이 부담한다. 파티 B.
10. 해결되지 않은 문제에 대해서는 양측이 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패할 경우 ____시 중재위원회에 중재를 신청하거나 ____시 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
11. 본 계약서는 A측, B측 각 1부씩 2부로 작성되며, 서명날인 후 효력을 발생합니다.
A측(관인): _________ B측(관인): _________
법정대리인(서명): ________ 법정대리인(서명): _________
________년____월_____________년____월______외벽 암면 단열 시공 계약 5
시공자(A사라고 함):
p>시급자(이하 B라고 함):
A측과 B측은 공평, 정의, 합리의 정신과 상호 이익의 정신으로 협상했습니다. "중화인민공화국 계약법", "건설 설치 프로젝트 계약 규정" 및 관련 법률, 규정의 관련 규정과 본 프로젝트의 구체적인 조건에 따라 양 당사자는 다음과 같이 합의했습니다. 협력기간 동안 상호합의를 목적으로 공사협약을 체결하고 다음과 같은 구체적인 사항을 준수한다.
1. 사업개요
사업명 : A동, B동 외벽장식 of Gemdale Community Office Building
프로젝트 주소: Gemdale Community 내부 계약 성격: 당사자 A의 요구 사항에 따라 노동 및 자재 계약(건축 도면 제공) 건설 프로젝트 내용: 외벽 타일링, 실제 석재 페인트를 뿌리거나 굴리거나, 알루미늄 합금 창을 설치하는 등
2. 계약 기간
p>1. _________년____월____일________년____월____일, 공사 기간은 30일입니다.
2. A측의 사유나 불가항력적인 요인으로 공사를 진행할 수 없는 경우 공사기간이 연기됩니다.
IV. 사업결산의 근거
본 공사 진행 중 사업항목 및 사업수량의 증감, 사업구조, 사업설계, 자재변경 등이 있는 경우 프로젝트, 비자 절차는 적시에 처리되어야 하며 프로젝트 변경 통지 등을 프로젝트 결산의 기초로 제출해야 하며 동시에 건설 설치 및 장식 프로젝트 및 완료에 대한 국가 계산 규칙에 따라 결산됩니다. 프로젝트 도면
5. 재료 공급
설계 요구 사항에 따라 당사자 B가 공급합니다. 샘플 승인 및 검사를 위해 먼저 샘플을 제공하십시오.
3. 계약 가격
이 프로젝트는 단가 계약 형식을 채택합니다. 알루미늄 합금 문과 창문 설치 단가는 380위안이며, 스테인레스 스틸을 제거합니다. 보호망은 50위안, 플라스틱 철창 제거 비용은 60위안입니다. 총 계약 비용은 약 20위안이며 자재 품질과 실제 건축 면적을 바탕으로 재무 평가를 바탕으로 최종 정산됩니다(첨부: 협상, 이니셜 작성, 준공 도면 및 수량 명세서).
IV. 프로젝트 정산 방법
1. 이 프로젝트에는 B측의 자재가 반입되어 승인되었습니다. 감리기관 및 A측. 다음 주 내로 총사업비의 50%를 준공승인 통과 후, 정산심사 후 7일 이내에 총사업비의 45%를 일괄지급한다. ________년 보증 기간 동안 품질 문제가 없을 경우 A측은 _________년 보증 만료 후 1주일 이내에 전액을 지불해야 합니다.
2. 단가는 사업가격에 따라 정하며, 설계변경, 사업수량 증감은 정산한다. 현장 엔지니어의 서명과 확인을 받아야 합니다.
3. 프로젝트가 승인되고 승인된 후 계약자는 공사 정산서를 작성하여 계약 당사자에게 보내 검토를 받게 됩니다. 검토는 접수일로부터 7일 이내에 완료됩니다. 계약자 합의서.
6. 양 당사자의 업무
A 당사자의 업무
1. 건설에 필요한 물과 전기에 필요한 시작 조건 및 조정 작업을 제공합니다.
2. B측은 품질 감독 부서에 검사 문제를 보고할 때 B측을 지원할 책임이 있으며, A측은 필요한 비용을 부담합니다.
3. 프로젝트의 진행 상황과 품질을 감독하고 검사하는 역할을 담당합니다.
4. 본 프로젝트 건설에 필요한 관련 도면 및 정보를 제공하고, A측 또는 설계 기관이 설계를 변경한 경우 즉시 B측에 통보합니다.
5. A나 B의 귀책사유가 아닌 사유로 인한 재작업, 작업 지연, 가동 중단으로 인한 관련 손실은 본인이 부담합니다.
6. 당사자 B가 완료 문서를 처리하고 관련 승인 작업을 준비하도록 지원합니다. 을의 공사
1. 공사는 쌍방이 확정한 공사계획에 따라 엄격히 진행되어야 하며, 자재나 설계계획을 임의로 변경할 수 없다.
2. A측과 감독자의 감독을 수락하고 문명화된 건축을 수행하며 실내외 시설을 훼손하지 마십시오.
7. B측은 합의된 사항을 완료해야 합니다. 갑의 내용에 따라 정해진 공사계획에 따라 일정에 맞춰 작업하며, 건설현장의 각종 안전하고 문명화된 건설시스템을 준수하고 갑의 현장책임자의 지시에 복종한다.
2. 시공은 A측에서 제공한 알루미늄 합금 창 설계 및 시공 도면과 감독관이 확인한 샘플에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다.
VII. 프로젝트 품질 요구 사항 및 승인 표준
1. 문과 창문의 제작 및 설치는 설계 및 국가 승인 표준을 준수해야 합니다.
2. 알루미늄 합금 문과 창문이 현장에 진입한 후 B측은 검사를 통과한 후에만 설치 및 시공을 진행할 수 있습니다.
3. 을은 완료 후 엔지니어링 기술자료를 제공해야 하며, 을의 사유로 인해 제출요건에 부합하지 못하는 경우 을은 약정기간 내에 이를 보완, 개선하고, 을은 이를 보완하여야 한다. 그에 따른 비용은 부담하게 됩니다.
4. A측, 감리, 품질감독부서는 요구사항에 맞지 않는 제품 및 공정을 무작위로 검사하고, B측은 무조건 재작업한다.
8. 계약 위반에 대한 책임
계약자의 책임:
1. 공사가 계약 조항을 준수하지 않는 경우, 무료 수리 또는 재작업에 대한 책임은 있습니다. 이로 인해 배송이 지연될 경우, 연체된 손해배상금이 지급됩니다.
2. 계약서에 명시된 공사기간 내에 프로젝트를 인도할 수 없는 경우, 연체된 손해배상금을 지불해야 합니다. 손실이 발생한 경우 A측은 손실을 배상해야 합니다.
계약자의 책임:
1. 프로젝트가 중간에 중단 또는 연기되거나 설계 변경이나 설계 오류로 인해 재작업이 발생한 경우 손실을 보상하거나 줄이기 위한 조치를 취해야 합니다. . 동시에 당사자 B는 이로 인해 발생하는 실제 손실을 부담해야 합니다.
2. 해당 프로젝트가 검수 및 승인되지 않았으며, 계약 당사자가 사전에 사용했기 때문에 발생하는 품질 문제에 대한 책임은 계약 당사자에게 있습니다.
9. 애프터 서비스 및 보증
보증 기간은 인수일로부터 _________년입니다. 품질 문제가 발생할 경우 B측은 수리 책임을 지지 않습니다. 품질 문제로 인한 수리 책임은 없습니다.
10. 부칙
1. 본 계약의 이행에 있어서 당사자간에 분쟁이 발생한 경우에는 계약 체결지를 관할하는 법원을 전속관할로 합니다. 수행됩니다.
2. 본 계약은 A측과 B측이 각각 한 부씩 보유하도록 2부 작성됩니다.
A측(관인): _________ B측(관인): _________
법정대리인(서명): ________ 법정대리인(서명): _________
_______년____월____일________년____월____일;