계약자: 계약자: "중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 및 기타 관련 법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고, 쌍방은 본 건설공사에 대해 합의를 거쳐 본 계약을 체결하여 공동으로 준수하였다. 첫째, 프로젝트 개요 1. 프로젝트 이름: 2. 프로젝트 위치: 3. 공사 범위: (시공 도면 참조); 4. 계약 방법: _. 5. 재료 및 공정에 대한 추가 정보 (시공 도서 참조). 계약 기간 및 기간 지연은 1 입니다. 착공일: 연월일, 준공일 연월일, 계약기간 총 일수 (실제 착공일로부터 계산됨) 2. 계약자의 책임이 본 계약에 규정된 날짜에 따라 완료되지 못했기 때문에 계약자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 을 지불해야 합니다. A. 계약자가 약속대로 시공 도면과 착공 조건을 제공 (또는 확인) 하지 않았기 때문에 공사 기간이 지연되었습니다. B. 계약자는 계약일에 따라 공사 선불금과 진도금을 지급하지 않았다. C. 소유주 대표 (또는 감독 엔지니어) 가 지침, 승인 등을 제공하지 못했습니다. 공사가 제대로 진행되지 않도록 약속하다. D. 설계 변경 또는 엔지니어링 수량 증가; E. 계약자가 아닌 원인으로 인한 단수, 정전, 정지 누적이 시간을 초과합니다. 불가항력 G. 기타 비 계약자 사유로 인한 가동 중단은 누적되어 시간을 초과합니다. 4. 계약자는 상기 상황이 발생한 후 모레 이내에 발송인 대표 (또는 감독 엔지니어) 에게 지연된 공사 기간을 서면으로 보고해야 합니다. 발송인 대표 (또는 감리엔지니어) 는 보고서를 받은 후 모레 내에 확인해야 하며, 기한이 지났고 확인되지 않은 것은 순연기일에 동의하는 것으로 간주해야 한다. 셋. 품질 표준 엔지니어링 품질 기준: "강철 구조 공사 품질 검수 규범" 에 따라 합격합니다. 넷. 계약의 총가격 (대문자) (인민폐), 소문자. 다섯째, 공사비 결제 1. 주체 강철 구조물이 입장한 날로부터 하루 이내에 계약자는 공사 계약의 총 가격에 대한 진도금을 계약자에게 지급한다. 2. 주체구조가 준공된 날로부터 계약자는 공사 계약의 총가격 진도금을 계약자에게 지불해야 한다. 3. 공사가 준공된 날로부터 하루 이내에 계약자가 공사 계약 총가격의 진도금을 계약자에게 지급한다. 계약자는 계약자에게 공사 계약의 총가격 은행 보증서를 보증금으로 발행하고, 계약자는 1 년 이내에 계약자를 환불한다. 자동사 시공 준비 1. 계약자는 계약서에 서명한 후 모레 내에 도면을 무료로 설계하고 보완해야 한다. 완공 후 업주는 설계원에 제출했고, 청부업자는 기술 교부에 참여하여 도면을 통과시켰다. 2. 시공전 업주가' 삼통 일평' 업무를 담당하고, 기준 측정점을 제공하고, 시공용수, 전기를 무료로 제공한다. 3. 계약자는 프로젝트 보고 및 도면 서명 절차를 완료하고 주변과 관련 부서 간의 관계를 조정합니다. 4. 청부업자는 심사를 거친 도면을 받은 후 모레 주요 구성 요소의 가공을 완료하고 시공 현장으로 운송해야 합니다. 5. 계약자는 시공 도면에 따라 재료를 엄격하게 구매하고 가공하며 주요 강재 및 컬러 강판에 대한 품질 보증을 제공해야 합니다. 일곱. 안전 시공 및 검사 1. 계약자는 공사 건설 중 안전 생산에 관한 관리 규정을 준수하고, 안전 표준에 따라 공사를 엄격히 조직하고, 수시로 산업 안전 검사원이 법에 따라 실시하는 감독 검사를 받고, 필요한 안전 보호 조치를 취하여 사고의 위험을 없애야 한다. 2. 고용주는 공사 현장에 있는 직원들에게 안전교육을 실시해야 한다. 계약자는 계약자에게 안전관리규정을 위반하여 시공을 하도록 요구해서는 안 되며, 하청인의 원인으로 안전사고를 초래한 경우, 하청업자는 그에 상응하는 책임과 비용을 부담해야 한다. 3. 안전사고가 발생하면 계약자는 즉시 관련 부서에 보고하고 관련 규정에 따라 발송인에게 통지해야 하며, 동시에 정부 관련 부서의 요구에 따라 처리해야 하며, 발생한 비용은 사고 책임자측이 부담해야 한다. 4. 하청업자와 계약자가 사고 책임에 대해 논란이 있을 때 정부 관련 부서의 인정에 따라 처리한다. 여덟. 프로젝트 완료 수락 및 보증 1. 공사가 완공되기 3 일 전에 청부업자는 검수 날짜를 발송인에게 서면으로 통지해야 한다. 계약자가 기한 내에 검수에 참가할 수 없는 경우, 계약자에게 미리 통지해야 하며, 계약자와 검수 날짜를 별도로 합의해야 하지만, 계약자는 반드시 계약자의 준공 시간을 인정해야 한다. 발송인이 검수를 연기한 경우, 이 기간 동안 발생한 관리비 등의 손실은 발송인이 부담한다. 2. 계약자가 계약자로부터 검수 통지를 받은 후 이의를 제기하지 않았지만 기한 내에 검수나 계약자를 미리 조직하지 못한 것은 합격으로 간주된다. 3. 준공 공사 검수 합격일로부터 공사 이양, 검수 합격일로부터 3 일 이내에 이양 4. 공사는 이미 기본적으로 완성되었습니다. 어떤 재료나 설비가 있으면 쌍방이 해결할 수 없습니다. 이로 인해 공사가 예정대로 완공될 수 없고, 완공으로 줄일 수 있으며, 이미 완료된 공사에 대해 준공 검수와 이양 수속을 처리할 수 있습니다. 5. 공사 준공 검수일로부터 1 년 이내에 청부업자가 공사의 무료 보증을 책임진다. 보증 기간이 만료되면 계약자는 평생 할인 서비스를 제공해야 한다. 아홉. 현장 대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10. 위약책임측이 위약할 때 전항에 달리 합의한 경우를 제외하고 위약측은 인민폐10,000 원을 위약금으로 지불해야 한다. XI. 분쟁 해결 쌍방은 본 계약 이행으로 분쟁이 발생할 경우 쌍방이 제때에 협의하여 해결해야 한다는 데 동의했다. 협상이 안 되면 어느 쪽도 인민법원에 소송을 제기해야 한다. 12. 보충 조항 본 계약은 미완결이며, 쌍방은 구체적인 상황에 따라 관련 규정과 연계하여 보충 조항을 협의하여 본 계약의 첨부로서 본 계약과 동등한 효력을 가질 수 있습니다. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍어서 효력이 발생하며, 한 양식에 4 부씩, 발송인과 계약자가 각각 2 부씩 보유해 동등한 법적 효력을 가지고 있다. 본 계약을 구성하는 문서에는 1, 본 계약 2, 표준, 사양 및 관련 기술 문서 3, 도면 4, 프로젝트 협상 및 쌍방 변경과 관련된 서면 계약 또는 문서가 포함됩니다. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약자: 주소: _ _ _ _ _ _ _ 페이지에 체결되었습니다