기술 서비스 하도급 계약
본 기술 서비스 하도급 계약 ("계약") 은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ("유효일") 에 서명됩니다.
다음 당사자가 서명합니다.
상하이 xxxx 유한 회사 ("xxxx")
연락처 주소: x
전화:
팩스:
상하이 XXX 유한 회사 ("xxxx")
연락처 주소:
전화:
팩스:
본 공사를 완성하기 위해 XXX 와 하청업체 * * * 가 함께 완성했고, 양측은 * * * 아래 조항과 액세서리의 요구 사항에 따라 함께 완성한다는 데 동의했다.
1. 하도급자의 의무
1. 1. 하청업체는 본 계약의 약관에 따라 "작업 명세서" 에 설명된 "전문 서비스" 및 "제공" 을 제공해야 합니다.
일. ""
1.2. "작업" 은 첨부 파일에 명시된 기한 내에 완료해야 합니다. 달리 서면으로 합의하지 않는 한, 시간은 본 계약의 하도급의 관건이다.
공급자는 xxxx 프로젝트 관리자가 정한 기한 또는 단계 내에 "작업" 을 제공하고 xxxx 통지의 검사 요구 사항을 충족해야 합니다. 어떤 이유로든 일정 단계의 작업이 지연되면 하청업체는 지연 시간을 메우기 위해 최선을 다해야 한다.
1.3. 달리 명시되지 않는 한, professional services 는 xxxx 의 정규 근무 시간 내에 제공되어야 하며 하청업체는 주말마다 제공해야 합니다.
작업 완료 시간 기록을 승인을 위해 xxxx 에 제출합니다.
1.4. 보안상의 이유로 xxxx 는 어떠한 이유라도 제시하지 않고 누구도 자신의 직장에 출입하는 것을 거부할 권리가 있다.
1.5. 직원, 직원 또는 대리인을 포함한 하청업체는 xxxx 또는 고객 사이트의 규칙과 규정을 준수해야 합니다.
그리고 안전 조치를 포함한 요구 사항.
1.6. "작업" 을 완료하기 위해 들어가야 하는 곳을 제외하고는 xxxx 의 사전 허가, 하청업체 (직원 포함) 가 없습니다.
직원 또는 대리인은 xxxx 또는 고객의 어떤 장소에도 들어갈 수 없습니다.
1.7. xxxx 가 하도급자 (또는 직원, 근로자 또는 대리인) 가 부적절하거나 책임을 수행할 수 없다고 판단한 경우 ，
통지를 받은 후 하청업체 (또는 직원, 직원 또는 대리인) 는 즉시 xxxx 또는 고객 사이트를 떠나야 하며 본 계약은 자동으로 종료됩니다. 이 경우 xxxx 가 필요하다고 판단되면 xxxx 는 다른 사람을 고용하여 "작업" 을 완료할 수 있으며, 이에 따른 추가 비용은 하청업체가 보상해야 합니다.
1.8 의 결정. Xxxx 는 본문 1 에 대해 최종적이고 결정적인 것이다.
2.xxxx 부채
2. 1.xxxx 는 하청업체에 정보, 데이터, 파일, 기계 사용 시간,
시설, 직장 및 근무 조건.
2.2.xxxx 는 하도급자에게 전문적이고 시기 적절한 연락을 제공하며, 합의 된 시간에 정기적으로 작업 진행 상황을 점검하여 문제를 해결합니다.
관련 문제.
2.3.xxxx 는 서비스를 제공하기 위해 도급 계약자에게 물품을 빌려줄 수 있지만, 양 당사자는 이를 위해 장비 대여 계약에 서명해야 합니다.
같다. 대출 계약서에 달리 명시되지 않는 한, 대여한 물품은 공사가 완료될 때 반납하거나 xxxx 의 요구에 따라 미리 반납해야 한다.
3. 가격 및 지불 방법
3. 1. 품목의 가격 첨부는 상세히 설명해야 합니다. 사전 서면 동의 없이 하청업체는 어떠한 방식으로도 xxxx 를 대표할 권한이 없습니다.
비용.
3.2. 하청업체는 첨부에 명시된 지급일에 따라 송장을 발행해야 하며, xxxx 는 송장 발행 후 지급합니다. 이 계약에 따르면
Xxxx 가 지불하는 금액에는 적용 가능한 모든 세금이 포함됩니다.
이 금액은 할부로 지급됩니다.
총 품목 금액:
지급 뱃치:
금액:
지불 조건:
지불 시간:
3.4. 임명
판매일로부터 하청업체는 각 제품 판매액의% 보너스 커미션을 받을 것이다.
4. 수락 및 유지 보수
공사는 첨부서에 명시된 날짜에 따라 검사를 제출해야 하며, 그 때 xxxx 는 검사 테스트를 실시하여 공사가 엔지니어링 목록에 상술된 기준을 충족하는지 확인해야 한다. 작품이 검수를 통과하지 못하면 xxxx 는 다음과 같은 선택을 할 것이다.
4. 1. 작업 수락을 거부합니다.
4.2 가격 인하 "작품" 을 수락하십시오.
4.3. 하도급자에게 xxxx 에 제출하여 승인을 받기 전에 결함을 수정하도록 요청합니다. 이때 하청업체는 자비로 필요한 수정을 하고 이중 검사를 실시한다.
갑은 기한 내에 화물을 다시 인도하여 검수하기로 동의했다.
하청업체는 맡은' 일' 을 유지 관리할 의무가 있으며, 유지 관리 시간은 쌍방이 약속한 대로 집행할 의무가 있다.
4.4. 무료 유지 보수 시간:
4.5 유료 유지 보수 시간:
5.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. 1 본 계약 프로젝트의 기술 성과에 대한 특허 출원권, 컴퓨터 소프트웨어 작품, 기술 비밀, 기술 자료 등 지적 재산권은 xxxx 가 소유합니다. 이와 동시에 하청업체는 위의 지적 재산권에 대한 서명권을 포기하고 xxxx 가 어떤 형태로든 수정할 것에 동의합니다.
5.2 하청업체는 xxxx 에 배송될 때까지 r&d 성과 및 비특허 기술을 제 3 자에게 공개하거나 양도할 수 없습니다.
5.3 본 계약 이행 기간 및 이후 하청업체는 본 계약의 연구 개발 프로젝트에 대해 제 3 자와 위탁 개발 계약을 체결하거나 수락할 수 없습니다. R&D 프로젝트 계약을 반복적으로 체결한 하청업체는 향후 계약이 무효가 되고 xxxx 지적재산권을 침해하는 모든 경제 및 법적 책임을 져야 합니다.
제 3 자 지적 재산권
6. 1 하청업체는 본 계약 프로젝트의 위탁 개발에서 제 3 자의 지적 재산권을 침해하지 않을 것을 약속하며 본 계약 제공에 제 3 자의 지적 재산권을 포함하거나 불법적으로 사용하지 않습니다.
6.2 하청업체는 xxxx 가 본 프로젝트의 결과로 인해 발생하는 제 3 자 지적 재산권 침해 소송을 변호하는 데 적극적으로 협조해야 합니다. 본 프로젝트의 성과로 인해 침해가 발생할 경우 하청업체는 xxxx 소송으로 인한 모든 비용을 포함하여 모든 배상 책임을 져야 합니다.
비밀을 지키다
7. 1 하청업체는 본 계약에 언급된 기술 정보 및 기술 비밀을 비밀로 유지해야 합니다. 하청업체는 xxxx 의 서면 동의 없이는 본 프로젝트와 관련이 없는 사람이나 제 3 자에게 본 프로젝트와 관련된 기술 비밀과 정보를 공개하거나 뉴스, 공개 진술, 거부 또는 계약의 어떤 부분도 공개할 수 없습니다.
7.2 하청업체는 본 조항을 위반하면 xxxx 에 돌이킬 수 없는 손실이 발생할 수 있다는 사실을 알고 이에 따른 경제적 법적 책임을 지는 데 동의합니다.
7.3 하청업체는 본 계약의 기술 데이터와 기술 비밀이 xxxx 소유임을 인정하며 하청업체에 공개하는 것은 소유권과 특허권의 이전을 의미하지 않습니다.
7.4 본 계약 프로젝트의 연구 개발이 완료되고 수용을 통과한 후 하청업체는 기술 사양, 테스트 문서, 품질 기준 등의 기술 자료, 컴퓨터 소프트웨어, 파일 및 소스 코드를 포함한 본 계약 프로젝트의 연구 결과를 xxxx 에 제공해야 합니다. 하청업체는 xxxx 가 제공한 모든 기술 자료 또는 문서를 반납하고 사본을 보관하지 않겠다고 약속해야 합니다.
7.5 다음과 같은 경우 하청업체는 어떠한 정보도 비밀로 할 의무가 없습니다. 즉, 하청업체는 기밀을 유지할 필요가 없다는 것을 미리 알고 있습니다. 정보는 대중에게 알려져 있으며 하청업체가 무단으로 제공하지 않습니다. 하청업체가 독립적으로 정보를 개발할 때 또는 하청업체가 기밀 유지 제한 없이 제 3 자의 정보를 합법적으로 수락할 때.
7.6 이 조항에 규정된 의무와 권리는 본 계약이 만료되거나 종료된 후 여러 해 동안 여전히 유효하다.
8. 기간 및 종료
8. 1 아래 규정에 따라 조기 종료되지 않는 한 본 계약은 "유효일" 부터 발효되어야 하며 "작업" 이 xxxx 에 의해 수락될 때 종료되어야 합니다.
8.2 다음과 같은 경우 당사자는 서면으로 본 계약을 해지할 수 있습니다.
8.2. 1 상대방은 본 계약에 따른 의무를 위반하며 위약자는 서면 통지를 받은 후 10 일 이내에 시정하지 않습니다. 또는
8.2.2 상대방은 업무를 종료하거나, 전부 또는 부분적으로 합병되거나, 채무를 상환할 수 없어 파산한다. 또는
8.2.3 불가항력 사건은 지진, 태풍, 홍수, 화재, 전쟁 등 예측할 수 없는 사건을 가리킨다. 본 계약이 발효된 후 본 계약의 이행에 직접적인 영향을 미치거나 합의 조건에 따라 이행하지 못한 경우 발생합니다.
8.2.3. 1 불가항력이 발생하면 한쪽은 즉시 상대방에게 통지해야 하며 15 일 이내에 불가항력의 세부 사항과 관련 증빙 서류를 상대방에게 제공해야 합니다. 불가항력이 발생하면 쌍방은 합리적인 해결책을 찾아 모든 노력을 기울여 불가항력의 결과를 줄여야 한다. 불가항력 사건이 30 일 동안 지속된다면, 쌍방은 우호적인 협상을 통해 본 계약의 이행 또는 종결 여부를 해결해야 한다.
8.3 편의를 위해 xxxx 는 최소 30 일 전에 하청업체에 서면 통지를 보내 본 계약을 해지할 수 있습니다.
8.4 xxxx 가 고객과 체결한 마스터 계약이 종료되면 xxxx 는 하도급자에게 본 계약이 종료되었음을 즉시 서면으로 통지할 수 있습니다. 고객이 하도급자의 행위 또는 누락으로 인해 마스터 계약을 종료하지 않는 한, 이는 위약이 됩니다.
8.5 본 계약이 종료되면 하청업체는 종료 날짜 이전에 완료된 "작업" 을 즉시 xxxx 로 이전해야 합니다.
8.6 상기 8.2.3 조에 명시된 경우를 제외하고 xxxx 가 본 계약을 종료할 경우 xxxx 는 제 3 자를 고용하여 작업을 완료할 수 있으며 하청업체는 이에 따른 추가 비용을 부담해야 합니다. 하청업체는 xxxx 가 프로젝트를 완료하는 데 필요한 기술 지식을 포함하여 모든 기술 지원을 제공해야 합니다.
9. 계약 위반 및 보상
9. 1 xxxx 는 본 계약의 규정에 따라 1 단계 연구개발보상을 지급하지 않으며 하청업체는 계약을 해지할 권리가 있습니다.
9.2 XXXX 가 2 단계 또는 3 단계 개발 연구에 대한 보상을 지급하지 못할 경우, 기한이 지난 날마다 지급보상의% 를 위약금으로 지불해야 하며, 위약금 총액은 지급액의 50% 를 초과하지 않습니다. 하청업체는 2 개월 이내에 지불하지 않아 R&D 작업이 정체, 지연 또는 실패하는 경우 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
9.3 하청업체가 계획대로 R&D 작업을 수행하지 못할 경우 xxxx 는 하청업체에 R&D 계획을 실시하고 시정 조치를 취할 수 있는 권한을 부여합니다. 하청업체가 예정대로 또는 한 달 이내에 R&D 작업을 수행하지 못할 경우 xxxx 는 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 하청업체는 2 주 이내에 xxxx 가 제공한 모든 R&D 보상을 반환하고, xxxx 가 제공한 관련 기술 자료 및 문서를 반환 또는 파기하며, 본 계약의 총 보상 중 20% 의 위약금을 부담해야 합니다.
9.4 하청업체는 본 계약에 규정된 연구 및 개발 프로세스에 따라 개발 프로젝트를 완료해야 합니다. 하도급자가 일정 기간 내에 개발 프로젝트를 완료하지 못할 경우 xxxx 는 하도급자에게 1 개월의 유예 기간을 제공하고 하도급자의 위약 책임을 추궁하지 않습니다. 그러나 유예 기간이 만료된 후에도 하청업체가 아직 개발 프로젝트를 완료하지 못한 경우 위약 책임은 본 계약에서 규정한 첫 번째 위약일로 거슬러 올라가야 하며, 하루 연장될 때마다 본 계약 개발 연구 총 보상의% 를 xxxx 에 지불해야 하며, 위약총액은 본 계약 개발 연구 총 보상의 50% 를 초과하지 않아야 합니다.
9.5 본 계약 8.2.3 조에 규정된 조건을 제외하고 하청업체가 xxxx 가 위탁한 개발 프로젝트 또는 개발 성과가 본 계약의 요구 사항을 충족하지 못할 경우 하청업체는 본 계약의 총 보상 중 20% 의 위약금을 부담하고 R&D 비용을 반환해야 합니다.
9.6 하청업체는 계약 이행 이외의 목적으로 XXX 가 지급한 R&D 자금을 사용하며, xxxx 는 이를 제지하고 시정을 요구할 권리가 있습니다. 본 계약에 따른 R&D 프로젝트가 정체, 지연 또는 실패하는 경우 하청업체는 이에 따른 xxxx 손실을 감수해야 합니다.
10. 분쟁 해결 및 일반 조건
10. 1 계약 해석 또는 이행에 대한 논란이 있을 경우 우선 우호적인 협상을 통해 해결하고 30 일 이내에 해결해야 한다.
10.2 협상이 해결되지 않을 경우 계약 당사자는 해당 중재 규칙에 따라 중재를 위해 현지 중재위원회에 분쟁을 제출할 수 있습니다. 중재 결정은 쌍방에 구속력이 있다.