간단한 엔지니어링 노동 계약 (a) 당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법', 국가 관련 법률, 규정 및 회사 문건에 따르면 갑을 쌍방은 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고 합의를 거쳐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (프로젝트) 노무공사 도급에 도달했다 이 계약서에 서명하다.
제 1 조 프로젝트 개요
프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 2 조 공사 도급 범위
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 3 조 건설 기간
1. 계획 시작 날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 기본 노드의 기간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. 을측은 갑측의 시간표 (새로 조정된 시간표 포함) 를 무조건 집행해야 한다. 건설 노무 계약 모범문 발췌!
제 4 조 프로젝트 품질 기준
계약 프로젝트 범위 내의 엔지니어링 품질은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 5 조 계약 문서의 구성 및 해석 순서
본 계약을 구성하는 문서 및 우선 순위 해석 순서는 다음과 같습니다.
1. 본 계약
이 계약의 부속서;
입찰 서류;
4. 프로젝트 시공 도면 및 현재 국가 또는 산업 표준 및 규범
참고: 위의 문서는 서로 보완해야 합니다. 계약서에 애매하거나 일치하지 않는 부분이 있다면, 상술한 순서로 설명해야 한다. 명확하게 설명할 수 없고, 공사의 정상적인 시공 진도에 영향을 주지 않고 쌍방이 협의하여 해결한다.
제 6 조 표준 및 규범
본 계약에 적용되는 표준 및 사양: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 7 조 당사자 a 의 책임과 의무
1. 각종 관리 목표 수립, 시공 계획 및 자재 소비 계획 편성, 공사 품질, 공사 기간, 안전 생산, 문명건설, 계량검사, 시험검사 실시 통제, 감독, 검사 및 검수 등을 담당하고 있습니다.
2. 업주, 감독, 디자인 및 관련 부서와의 업무관계를 책임지고 현장 업무관계를 조율한다.
3. 공사 상황에 따라 을측은 시공과 생산의 수요를 충족시키기 위해 시공인원을 늘리거나 줄여야 한다. 시공의 질이 나쁘고, 기술이 나쁘고, 명령에 불복종하고, 법을 어기고 규율을 어지럽히는 것에 대해 청산하다.
4. 갑이 공급하는 시공기계설비와 회전자재를 제때에 제공한다. 건설 노무 계약 모범문 발췌!
5. 본 계약에 의거하여 을측에 노동 보수를 지급합니다.
6. 을측 시공사의 임시생활시설, 용수 및 _ _ _ _ _ _
7. 을측이 현장 시공인의 출입증을 처리하도록 돕고, 비용은 을측이 부담한다 .....
제 8 조 파티 b 의 책임과 의무
1. 국가 정책 및 법률 및 규정 준수 업주와 갑측 기업의 관련 규칙과 제도를 준수하여 안전, 문명건설, 환경 및 직업건강안전, 노동보호 등의 업무를 잘 수행하다.
2. 설계 도면, 시공 검수 규범, 관련 기술 요구 사항 및 시공 조직 설계에 따라 시공을 정성껏 조직하고, 공사 품질이 합의 기준에 부합하도록 보장하고, 노무계약 범위 내의 공사 품질에 대해 갑측에 책임을 진다. 업주나 갑측의 계획 요구 사항 (조정된 계획 포함) 에 따라, 합리적으로 작업 계획을 조직하고 과학적으로 배정하며, 충분한 인력과 물력보증 기간을 투입한다. 품질 반환, 공사 기간 지연 및 각종 벌금에 대한 책임을 맡다.
3. 경영진과 안전원 (소지증) 은 입찰 서류의 요구와 약속에 따라 제자리에 있어야 한다. 기술 근로자는 반드시 국가 규정에 따라 자격증을 소지해야 하며, 기술자는 반드시 전문 기술 조작증을 가지고 있어야 하며, 소지율은 _ _% 여야 한다. 특수 직종은 반드시 특수 작업 조작증을 가지고 있어야 하며, 소지율은 _ _% 에 도달해야 한다.
당사자 a 와 소유주의 감독, 검사 및 관리에 복종한다. 갑과 업주 관계자의 품질, 진도, 기술, 안전생산, 문명건설, 환경보호 등에 대한 관리를 받다
5. 공사장 주변 건물, 구조물, 지하관, 완공된 공사의 완제품 보호 작업을 잘 한다. 을측의 책임으로 인해 손상이 발생할 경우 을측은 이로 인한 모든 경제적 손실과 각종 벌금을 부담해야 합니다.
6. 갑의 통일된 계획에 따라 재료, 기구를 쌓는다. 갑이 을 측에 제공하거나 임대한 기구, 회전 재료 및 기타 시설을 적절하게 보관하고 합리적으로 사용합니다.
7. 국가정책법규에 따라 각 농민공과의 노동계약을 체결하고 계약조항에 따라 농민공 임금 (농민공 임금은 월별로 계상됨) 을 지급하고, 이 일이 제대로 이루어지지 않아 발생하는 분쟁이나 현지 관련 행정부의 처벌 및 책임 결과를 부담한다.
8. 공사원에게 필요한 노동보호와 안전보호용품 (예: 안전모, 안전벨트, 작업복, 장갑 등 관련 보호용품) 을 갖추고 있습니다.
9. 현장에 들어갈 것을 요구하는 시공자들은 양호한 사상적 자질, 신체건강, 기술숙련 등의 조건을 갖추고 있다. 18 세 이하 미성년자, 55 세 이상 노인 및 장애인 출입금지 불법인원의 사용을 엄금하고, 상술한 불합격인원의 사용으로 인한 책임과 결과는 을측이 부담한다.
10. 갑의 자금이 잠시 자리를 잡지 못할 때, 업주가 공사 대금을 제때에 지불할 수 없을 때 을측은 정상적인 시공에 영향을 주어서는 안 되며, 군중을 모아 갑에 대한 이해를 표명해서는 안 된다 .....
제 9 조 환경 보호, 안전 생산 및 문명 건설
1. 갑측은 을측 시공자에 대한 안전생산, 문명건설, 환경보호 및 회사 관련 제도에 대한 교육을 중점적으로 조직한다. 국가 법규와 회사 관련 규제에 따라 을측 관련 업무의 실시를 감독하고 모니터링하여 그 체계가 효과적으로 운영되도록 한다.
2. 을측은 공사 건설 중 안전 생산에 관한 관리 규정을 준수하고 안전 시공 기준에 따라 엄격하게 시공해야 합니다. 현장 운영자의 안전 교육을 강화하다. 안전 조치를 진지하게 시행하고, 필요한 안전 보호 조치를 취하고, 사고의 숨겨진 위험을 제거하고, 안전한 생산을 보장한다. 안전 옴부즈맨이 법에 따라 실시하는 감독 검사를 수시로 받다. 만약 안전조치가 부실하고 불법 조작으로 사고를 발생시킨다면, 모든 책임, 결과, 경제비용은 본인이 부담합니다.
안전사고가 발생하면 을측은 즉시 관련 규정에 따라 갑측 관련 부서에 보고하고 국가 관련 법률에 따라 사고를 처리해야 한다.
3. 을측은 건설 주관부와 환경보호, 소방, 위생 등 관련 부처의 시공현장 관리 규정을 엄격히 집행하여 문명건설을 해야 한다. 공사 현장이 깔끔하고 질서 정연하게 문명 시공의 관련 규정과 요구에 부합하고, 갑의 양호한 기업 이미지를 유지하며, 관련 규정 위반으로 인한 손실과 벌금을 부담해야 한다.
공사 현장 관리를 강화하고, 공사 현장 안팎의 환경을 보호하고, 공사 작업으로 인한 소음이나 기타 오염을 제한하는 모든 적절한 조치를 취한다. 대중과 제 3 자의 재산에 대한 피해와 방해를 피하다.
제 10 조 재료 및 장비의 공급 및 관리
1. 갑이 을측에 제공한 회전 재료는 프로젝트 계획의 필요에 따라 조정하고 추출하여 을측에 제공해야 한다.
2. 을측은 갑이 공급하는 재료설비를 적절하게 보관하고 합리적으로 사용해야 한다 (수신, 보관, 하역, 퇴고, 관련 수속을 처리하고 갑이 지정한 장소별로 분류하여 쌓는 것 포함). 보관과 부적절한 사용으로 인해 분실이나 손상이 발생한 경우 을측은 수령시 가격으로 배상해야 합니다.
3. 예산에 따라 을측에 정액 자료를 제공하고 을 측은 자료를 합리적으로 사용하여 절약에 주의를 기울입니다. 재료의 사용이 예산 금액을 초과하면 초과 비용은 을측이 부담한다. 절재 부분은 갑을 쌍방이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 의 비율로 나눈다.
제 11 조 계약 방법, 가격 및 내용
1. 계약 방법 및 단가
2. 계약 가격에 포함된 내용:
계약가격에는 을측이 시공기간 중 각종 위험, 시공인의 임금 및 배치비, 소형 기계비가 포함되어 있습니다. 현장의 각종 물자의 2 차 수송; 자연 기후는 단수, 정전, 대기 재료 등 예측할 수 없는 근무일 비용에 영향을 미친다. 재사용 가능한 재료의 수집, 하역, 보관, 보관 및 반환을 포함합니다. 노동 보험 용품 (헬멧, 안전 벨트, 장갑 등) 비용. ); 안전보호시설 (안전망, 가드레일, 보호막 등) 의 설치 및 철거. );
문명 건설비 (상급 부서 현장 각종 검사에 대한 임시 노무 포함) 도급 프로젝트 범위 내의 측정선, 재료 실험, 전기공, 기계 설비 수리 및 설치 해체에 협조하다. 일반 자연 재해를 예방하기 위해 취해진 조치의 인건비 3. 본 계약의 단가는 총 가격이며, 계약 이행 과정에서 다른 요인으로 인해 조정되거나 변경되지 않습니다.
제 12 조 결제 방법 및 결제 방법
1. 매월 25 일, 갑측은 을측이 실제로 완성한 작업량 (또는 공사 진도 노드에 따라) 에 따라 노무청부비를 결산하고, 매월 5 일 계약가격에 따라 결산하고, 갑재무부를 노무청부비 지불의 근거로 제출한다.
2. 갑은 을측 생활비를 선불하지 않고 월 (또는 공사 진도 노드) 에 따라 노무청부료를 지불하고, 지급시간은 업주에게 지급한 뒤 지난달 결산금액의 _ _ _ _ _% 를 지급한다. 도급 공사가 완료된 후 결제대금의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% (결제지불금액은 노무관리비를 공제한 후 금액을 기준으로 함)
3. 매월 계약비용 결제에서 을측은 갑노동회사에 지급해야 할 노무관리비의 _ _ _ _ _ _ _ _% 를 공제해야 한다.
제 13 조 시공 검수
1. 을측은 본 계약서에 규정된 품질 기준에 따라 시공을 조직하여 시공의 질을 보장해야 한다. 공사가 완료된 후 을 측은 제때에 갑 측에 자체 테스트 보고서를 제출하여 검수를 통지해야 한다. 갑은 관련 부서를 제때에 조직하여 을측의 시공 성과에 대한 예비 검수를 진행하고 합격한 후 다음 공정으로 들어가야 한다. 검수 결과 을측 시공품질이 불합격인 것으로 나타났을 때 을측은 무료수리를 책임지고 공사 기간을 연장하지 않고 이에 따른 피해를 감수해야 한다.
공사가 완공되어 검수할 때 을측은 소유주, 감독 및 기타 관계자가 제기한 공사의 품질 결함을 무료로 보수하고 갑측의 관련 손실을 감당해야 하며, 이미 갑측이 미리 검수하여 을측의 책임을 경감하지 않아야 한다.
2. 을측은 갑측에 협조하여 그 업무의 예비 검수와 공사의 준공 검수를 진행해야 한다. 갑이나 시공현장의 제 3 자가 을측과 협력해야 할 때 을측은 갑의 지시에 따라 협조해야 한다. (제 3 자와의 협력 비용은 별도로 협의한다)
제 14 조 엔지니어링 보증
1. 보증 범위 및 기간: _ _ _ _ _ _ _ _
2. 보증 기간 동안 을측은 수리통지를 받은 후 갑이 요구한 내용과 시간에 따라 사람을 보내 수리해야 합니다. 을측이 갑의 요구에 따라 수리를 진행하지 않으면, 갑측은 다른 기관이나 인원에게 수리를 의뢰할 수 있으며, 비용은 을측이 부담합니다 .....
제 15 조 보험
1. 을측 책임자는 위험작업에 종사하는 사람을 위해 사고상해보험을 처리하고 시공현장에 있는 사람과 시공기계설비의 생명재산을 보험에 가입해 보험료를 지불해야 한다.
2. 보험사고가 발생했을 때 양측 모두 손실을 줄이기 위해 필요한 조치를 취해야 할 책임이 있다.
제 16 조 분쟁
1. 본 계약 이행 과정에서 갑을 쌍방이 논란이 있을 경우 협상을 통해 해결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 쌍방은 노동 중재 부서나 계약 체결지의 인민법원에서 해결해야 한다.
2. 분쟁이 발생한 후 쌍방은 계속해서 계약을 이행하고, 업무의 연속성을 유지하고, 완료된 업무 성과를 보호해야 합니다. 단, 다음과 같은 경우는 예외입니다.
2. 1 일방적 위반으로 인해 계약이 이행되지 않고 쌍방이 계약 해지에 동의합니다.
2.2 중재는 계약 업무 중단을 요구하며 양 당사자가 받아들였다.
2.3 중재 기관은 계약 업무 중단을 요구한다.
2.4 법원은 계약 업무 중단을 요구했다.
제 17 조 계약 이행 마진
1. 을측은 갑측에 원원의 계약이행보증금을 지불해야 한다 .....
2. 계약이행보증금의 내용에는 본 계약에서 규정한 낙찰승인 및 입찰문서의 약속조건 (예: 공사 기간, 품질, 안전, 환경 보호, 문명공사, 시공 최고봉 인원 수, 농번기 인원 수, 농민 임금 지급, 법률 규정 준수 등) 이 포함되어야 합니다.
만약 상술한 내용 규정의 요구를 충족시키지 못한다면, 성과 보증금에서 일정 금액을 공제해야 한다. 만약 갑이 심각하게 위약하거나 돌이킬 수 없는 손실을 입는다면 보증금은 전부 몰수되어 이에 따라 갑에게 초래된 결과를 배상할 것이다.
3. 본 공사가 준공된 후 을측이 쌍방이 체결한 계약 내용에 따라 완성하고 관련 부서의 검수를 거쳐 본 계약의 규정에 부합하는 경우 갑측은 한 달 이내에 을측에 성과보증금 (이자 제외) 을 환불합니다.
제 18 조 불가항력
1. 불가항력의 기준은 갑과 업주가 체결한 계약이 우선한다. 갑이 업주와 체결한 계약에 상응하는 기준이 없을 경우 국가나 지방정부의 규정을 집행해야 한다.
2. 불가항력 사건이 발생한 후 을측은 즉시 갑측 프로젝트 매니저에게 통지해야 하며, 능력이 닿는 조건 하에서 신속하게 조치를 취하고, 손실을 최소화하며, 갑측은 을측이 조치를 취할 수 있도록 협조해야 한다.
불가항력으로 인해 지연된 근무 시간이 지연됩니다.
4. 일방이 계약 이행을 지연시킨 후 불가항력이 발생하는 것은 지체측의 상응하는 책임을 면제할 수 없다.
제 19 조 계약 해지
1. 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없거나 일방의 위약 또는 업주 원인으로 인해 공사가 중단되거나 지연되는 경우 계약을 해지할 수 있습니다.
2. 불가항력이나 업주 사유로 계약이 해지되면 을측은 완료된 공사와 남은 재료 설비를 적절히 보호하고 양도하며 필요에 따라 시공현장을 대피시킬 것입니다. 갑은 계약 약속에 따라 이미 완료된 일의 노동 보수를 지불해야 한다.
제 20 조 계약의 해지
양 당사자는 본 계약에 따른 모든 의무를 이행합니다. 노동 보수는 이미 지불되었다. 을측은 갑에게 청부 항목의 경영 성과를 전달하고 준공 검수를 통과한 후; 본 계약은 품질 보증 기간이 만료되고 품질 문제가 없을 때 종료되어야 합니다.
제 21 조 계약 매수
본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 두고 있습니다
제 22 조 보충 규정
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 23 조 본 계약은 효력이 발생한다.
본 계약은 쌍방이 동의한 후에 효력이 발생한다.
파티 a (인감): 파티 b (인감): 파티 a (인감): 파티 b (인감): 파티 b
계약 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약 서명 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
간단한 엔지니어링 노무 계약 (2) 엔지니어링 계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
노무 하청업체: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 등에 따라.
법률, 행정 법규는 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따른다. _ _ _ _ _ (이하 "하청업체") 가 이미 공사 계약자와 시공 계약을 체결했다는 것을 감안하다.
일반 계약 또는 전문 계약 (하도급) 계약 (이하 "일반 계약 (하도급) 계약") 은 협상을 통해 노무 하도급에 대한 합의에 도달하여 본 계약을 체결합니다.
1, 노동 하청업체 자격
자격 증명서 번호: _ _ _ _ _ _ _ _
발행 기관: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전문 자격 및 등급: _ _ _ _ _ _ _ _ _
평가 시간 및 유효 기간: _ _ _ _ _ _ _ _
2, 노동 하도급 대상 및 노동 내용 제공
프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
하도급 범위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
하도급 서비스 제공 내용: _ _ _ _ _ _ _
3, 하도급 작업주기
시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ 일의 총 달력 근무일은 _ _ 일입니다.
4, 품질 기준
공사 품질: 본 공사는 총 (하도급) 계약의 품질 약속, 국가 현행 건축 설치 공사 및 검수 규범 및 건축 설치 공사 품질 평가 기준에 따라 품질 평가 등급 _ _ _ _.
5. 계약 문서 및 해석 순서
본 계약을 구성하는 문서 및 우선 순위 해석 순서는 다음과 같습니다.
(1) 본 계약
(2) 본 계약의 부속서;
(3) 이 프로젝트의 건설 일반 계약;
(4) 프로젝트 건설 전문 부담 (하도급).
6. 표준 및 사양
본 프로젝트의 총 (하도급) 계약에 달리 합의되지 않는 한 본 계약에 적용되는 표준 및 사양은 다음과 같습니다.
(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2)___________________ _
7. 총 (하도급) 계약
7. 1 엔지니어링 계약자는 노무 하청업체가 검토할 수 있도록 총 (하위) 계약 (계약 엔지니어링 가격 상세내역 제외) 을 제공해야 합니다. 도급 계약자가 요청할 때 도급 계약자는 도급 계약자에게 일반 도급 계약 또는 전문 도급 계약의 사본 (도급 공사의 가격 상세내역 제외) 을 제공해야 합니다.
7.2 노무하청업자는 총계약계약의 조항 (계약공사의 가격상세내역 제외) 을 충분히 이해해야 한다.
8. 제도
8. 1 엔지니어링 계약자는 노무 하도급 작업이 시작되기 _ _ 일 전에 본 계약 작업과 관련된 _ _ 시트 및 _ _ 세트 표준 시트를 노무 하청업체에 제공해야 합니다.
9. 프로젝트 관리자
9. 1 프로젝트 계약자가 공사 현장에서 본 계약을 이행하기 위해 임명한 프로젝트 관리자는 _ _, 직함은 _ _, 직무는 _ _.
9.2 노무 하청업체가 현장에서 본 계약을 이행하는 프로젝트 매니저를 임명한 것은 직무이고 직함은 이다.
10, 프로젝트 계약자 의무
10. 1. 프로젝트에 적합한 프로젝트 관리 팀 구성, 전체 계약 이행, 시공 관리 조직, 공사 기간 및 품질에 대한 하청업체에 대한 책임
10.2. 본 계약에 달리 합의된 경우를 제외하고, 공사 청부업자는 공사 전 노무하청업자의 다음 작업을 완료하고 해당 비용을 부담해야 합니다.
(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 있습니다
(2) _ _ _ _ _ _ _ 이전에 물, 전기, 열, 통신 등의 시공 파이프라인과 도로를 완성하여 본 계약에 따른 노무를 완료하는 데 필요한 에너지 공급, 통신 및 원활한 시공 도로의 시간 및 품질 요구 사항을 충족합니다.
(3) _ _ _ _ _ _
파티 a (인감): 파티 b (인감): 파티 a (인감): 파티 b (인감): 파티 b
계약 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
단순 프로젝트 노동 계약 (c) 1. 프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
셋. 계약 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
넷. 계약 단가: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
동사 (verb 의 약어) 계약 내용: 설계 시공, 도면 및 설명, 설계 변경 및 기술 교착과 관련된 내용에 따라 3 층 이상의 가스벽돌 석조 및 2 차 구조 힘줄 배치, 공기정, 우물, 전기정, 엘리베이터 우물의 석고 및 위생 청소.
여섯째, 건설 요구 사항:
1, 벽 수직도는 _ _ mm 이내, 벽 평평도는 _ _ mm 이내, 수평 회색 솔기는 _ _ mm 이내입니다 .....
2, 이음매가 엄격하여, 각 벽 _ _ _ 가죽 블록 이음매가 _ _ 을 (를) 초과할 수 없으며, 4 피 블록과 4 피 블록 높이 이상의 이음매가 발생해서는 안 되며, 회색 솔기는 균일합니다.
3.: 모르타르는 촘촘해야 하고, 블록은 평평해야 하며, 파손되거나 헐거우면 봉인해야 한다.
4. 블록은 문과 창문과 연결된다: 문동과 창 개구부에 프리캐스트 콘크리트 블록을 배치하고, 콘크리트 블록 주위의 모르타르는 촘촘하고 포만해야 하며, 프리캐스트 문 상인방은 바닥재를 발라야 한다. 먼지를 제거하지 않은 상인방의 배치를 엄금한다.
일곱째, 보안 요구 사항:
1. 을측은 반드시 갑의 요구에 따라 시공을 진행해야 하며, 안전모 등과 같은 필요한 안전보호 설비를 갖추어야 한다. , 위반 작업을 엄금합니다. 공사 중 뜻밖의 안전사고가 발생하면 을측은 추가 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 근로자는 만 _ _ _ 세 이상의 건강한 근로자여야 하며 해당 자격증을 소지해야 합니다.
3. 을측은 반드시 문명공사를 진행해야 하며, 음주후 시공현장에서 일하는 것을 엄금해야 한다. 공사 현장에서는 싸움, 싸움, 절도 등의 현상이 발생해서는 안 되며, 어떤 이유로든 초래된 모든 결과는 을측이 부담한다 .....
여덟, 건설 기간 준비:
을 측은 반드시 갑 측이 규정한 시간 내에 업무량을 완성해야 한다. 예를 들면 을 측의 일손이 부족하거나 갑의 안배에 복종하지 않으면 갑 측은 을 측의 시공을 중단할 권리가 있다.
아홉. 결제 조건:
시공 과정에서 갑은 보통 을측 근로자의 하루 기본 생활비를 보장하고, 개인비용은 인민폐를 초과하지 않고, 지출할 때 을측 업무량의 _ _ _%, 공사가 완공되어 갑의 검수 후 일주일 동안 _ _ _% 를 지불하고, 마지막 대금은 한 달 안에 전부 정산한다.
X. 본 계약은 쌍방이 서명한 날부터 발효되어 공사가 완공되어 잔금을 청산한 후 자동으로 효력을 상실한다. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 미완의 일은 쌍방이 협상하여 해결한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
계약 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _