저수지 건설 계약 1 당사자 a:
파티 b:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 준수하여 쌍방은 본 건설 공사에 대해 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 개요:
프로젝트 이름: 소방 수영장;
프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 면적: 프로젝트 건축 면적은199.5m2 입니다.
공사 건설비: 공사 총건설비는 520,000 원, 대문자: 우 120,000 원.
둘째, 계약 기간:
본 공사는 20 _ _ _ _ 년 165438+ 10 월 10, 20 _ _ _ 년/Kloc- 총 달력 일수는 16 일입니다.
셋째, 계약 방법:
도급 방식: 도급공 포장재의 형식을 취하다.
넷째, 품질 기준
(a) 전체 철근 콘크리트 주입, 싱크대가 지면보다 30 cm 높고 스테인리스강 난간이 설치되어 있다.
(2) 공사 품질 기준은 국가의 현행 시공 규범에 따라 검수한다.
(3) 공사 보증은 관련 규정에 따라 집행되며, 보증은 준공 검수 서명일로부터 계산됩니다.
다섯째, 공사 대금 지불 방법
(1) 을측은 공사량의 50%, 갑측은 을측에 총원가의 30% 를 지급한다.
(2) 공사 준공 검수 후 7 일 이내에 갑측이 결제총가격의 90% 를 지불한다.
(3) 나머지 65,438+00% 공사금은 준공 검수일로부터 1 년 이내에 한꺼번에 정산된다.
자동사 책임의 범위에 미치지 못하다.
(1) 당사자 a 의 책임:
1, 시공수, 전기, 도로 해결을 담당하고 있습니다.
2. 제때에 공사 준공 검수를 조직한다.
3. 본 계약서에 규정된 기한 내에 준공 검수를 처리하고 을측에 공사비를 지급합니다.
(b) b 국의 책임:
1. 시공안전규범에 따라 시공품질을 보장하고, 정성껏 시공하고, 제때에 준공하여 사용하고, 시공기간 동안 발생한 모든 시공품질과 안전사고는 을측이 책임진다.
2. 을측은 공사 기간 중 갑의 인접 시설의 손상과 변형을 수리할 의무가 있다.
3. 제때에 건설 쓰레기를 치우고 공사가 끝난 후 건설 쓰레기를 치우는 일을 책임진다.
일곱. 기타 사항
(1) 본 계약의 미해결 사항은 쌍방의 연구에 의해 보완되며 본 계약과 동등한 법적 효력이 있습니다.
(2) 계약 집행 중 발생한 모든 분쟁은 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 실패하면 관련 중재기관에 제출하여 판결을 내릴 수 있다.
(3) 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 1 부를 가지고 있다.
파티 a (인감): 책임자:
파티 b (인감): 책임자:
연월일
저수지 건설 계약 2 당사자 a:
파티 b:
갑은 을측에 기건공사장 수조석 측의 폭파 설계와 시공을 책임지도록 위탁했다. 양측은 협상을 거쳐 다음과 같은 합의에 도달했다.
첫째, 프로젝트 위치:
둘. 엔지니어링 수량: 약 m3
셋. 공사비: 인민폐.
4. 지불방식: 을측 설비가 입장하여 시추를 시작할 때, 갑측은 을측에 공사 비용의 50% 를 지불하고, 나머지는 공사가 완료된 후 일시불로 지불한다.
동사 (verb 의 약어) a 국과 b 국의 책임:
(1) 당사자 a 의 책임:
1. 연못의 원래 녹송석과 부토를 제거하여 을측 시추 작업을 용이하게 합니다.
2. 을측이 폭파안전경계를 할 수 있도록 사람을 파견합니다.
(b) b 국의 책임:
1. 관련 정부 부처에 폭파 시공 수속을 담당한다.
2. 전체 폭파 과정의 안전을 책임지고 폭파가 갑 # 주거용 건물의 구조에 영향을 미치지 않도록 합니다.
3. 운영자가 자격증을 가지고 직장에 나가다.
4. 안전경계를 강화하다.
자동사 위약 책임 미만:
1. 을측은 갑의 요구에 따라 폭파 공사를 마쳤다.
2. 갑측은 공사 대금을 제때에 결산해야지, 어떠한 핑계로도 공사 대금을 체납해서는 안 된다.
일곱. 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다.
여덟. 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방이 각각 두 부씩 보유한다.
갑: 을:
파티 a 대표: 파티 b 대표:
저수지 건설 계약 3 발부인:
계약자:
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 및 본 공사의 구체적인 상황에 따라 다음과 같은 협의를 달성했다.
1. 프로젝트 내용
을측은 소방수조, 펌프실, 울타리, 건물 보호 기초 등의 공사 시공을 마쳐야 한다.
2. 계약 방법 및 계약 가격
계약 방법: 계약자 포장 재료, 고정 종합 단가.
계약가격: 총가격은 인민폐 198 100 원 (대문자: 19 만 8 천 만원) 입니다. 종합단가는 고정되어 있고, 공사량은 청부업자와 하청인이 인정한 실제 공사량에 따라 결산한다. 수리 바닥, 펀치 벽, 철문, 펌프실 설비, 지하 파이프라인은 총 가격에 포함되지 않고 완료 후 실제 공사량대로 결제합니다.
종합 단가는 아래 표를 참조하십시오: BOM (bill of quantities) 견적서.
공사 명세서 견적서
품질 요구 사항: 자격
본 계약서에 인용되거나 관련된 기술 표준과 규범은 본 계약이 체결될 때 중화인민공화국이 여전히 사용하고 있는 최신 유효 버전이어야 합니다.
4. 결제 방법:
세출 방식: 계약인 시공사와 시설이 입장할 때 계약가격의 20% 를 지불한다. 공사가 50% 완료되면 계약가격의 25% 를 지불합니다. 공사가 완공되면 검수하고, 일시불로 지불하다.
5, 공사 기간:
5. 1 계획 시작 일자: 20 _ _ _ _ _; 계획 완료 날짜: 년, 월, 일.
5.2 을측은 갑이 요구한 시간에 입장하여 시공해야 한다 .. 을측은 기한 내에 공사를 완성할 것을 보증한다. 갑의 원인으로 인해 지연이 발생할 경우, 사건 발생 당일 을측 현장 프로젝트 매니저가 신청을 하고 갑측 현장 대표의 확인을 거쳐 업무가 연기됩니다.
6. 검사 기준, 방법, 장소 및 기한: 시공이 완료된 후 갑을 쌍방은 검수를 조직하고 검수 완료 후 3 일 이내에 을측에 서면으로 통지해야 합니다. 을 측이 검수 후 3 일 이내에 갑 측의 검수 결과 통지를 받지 못하면 이 공사는 합격으로 간주된다.
7. 양 당사자의 업무:
7. 1 파티 a 작업
7.1..1파티 b 건설 과정 감독 및 검사 .....
7. 1.2 조직 관계자가 공사를 검수하다.
7. 1.3 계약대로 공사비를 지불하다.
7. 1.4 물, 전기 공급을 제공하여 시공현장의 원활한 시공을 방해하는 장애물이 없도록 합니다.
8.2 파티 b 의 일
8.2. 1 을측은 갑의 요구에 따라 엄격하게 시공해야 한다. 갑과 경영진의 지휘에 복종하다.
현장은 프로젝트, 공사 진도, 기술 품질, 안전공사, 검사 검수, 보증 등을 담당하고 있습니다.
8.2.2 시공안전규범의 요구에 따라 현장안전관리를 잘 하고, 필요에 따라 현장조명과 수리시설을 설치해 산업재해를 방지하고 현장인원의 생명재산 안전을 확보한다. 만일 사고가 발생하면, 적극적으로 처리하고 즉시 갑과 관련 부서에 보고해야 하며, 이로 인한 피해는 을측이 부담해야 합니다 .....
8.2.3 공사는 납품하기 전에 완제품 보호 작업을 잘 한다.
9. 보증 기간:
보증 기간은 본 공사 검수 후 1 년이다.
10. 계약 위반에 대한 책임:
10. 1 갑은 계약대로 의무를 이행하지 않고 을측에 의한 경제적 손실을 배상해야 한다. 만약 갑의 책임으로 인해 공사 기간이 지연되고 공사 기간이 순조롭게 지연되면, 그로 인한 비용은 갑측이 부담한다. .....
10.2 파티 b 의 계약 위반에 대한 책임
을측이 계약서에 규정된 기한 내에 공사를 완성하지 못하거나 검수에 불합격하면 위약 책임을 져야 한다. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 공사 기간이 순조롭게 연기되지 않는다.
1 1. 위약 처리: 한쪽이 위약할 수 있고, 상대방은 계약을 해지하거나 해지할 수 있으며, 위약 당사자는 그에 상응하는 책임을 져야 한다.
12. 분쟁 해결: 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 공정하고 합리적인 원칙에 따라 제때에 협의하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 수광 중재위원회에 중재를 신청하거나 계약 이행지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
13. 계약의 발효 및 해지: 본 계약은 양 당사자가 서명한 날부터 발효됩니다. 계약 가격은 지불 후 종료되어야 한다.
14. 보충 계약: 본 계약은 미완결이며, 쌍방은 보충 계약을 체결할 수 있으며, 보충 계약은 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
15. 매수:
본 계약은 한 양식에 세 부씩, 쌍방은 각각 한 부씩, 관리측은 한 부씩 보유한다.
갑측:
파티 b:
연월일
저수지 건설 계약 4 당사자 a:
파티 b:
갑을 쌍방은 평등과 호혜, 공평한 자발성의 원칙에 따라 우호협상을 거쳐 아래와 같은 조항에 도달하여 공동으로 준수하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1. 프로젝트명: 시양지영열 발전소 청수조 방수 및 탄갱수 누수 처리.
프로젝트 위치: Siyang 카운티 경제 개발구.
3. 프로젝트 내용:
3. 1( 1) 벽 왕, 엔지니어링 접착제, 시멘트, 막힘 구멍, 봉합 기반.
(2) 침투성 시멘트 기반 결정면.
(3)JS-2 형 두 번.
3.2 미수풀 내부 방수면은 바닥, 동, 서, 남, 북을 포함한 * * * 제곱미터입니다.
3.3 석탄 구덩이 누수 방수 처리비 600 원.
4. 본 계약공사 청수조 방수단가는 30 원 /m2 이고, 청수조방수공사비용은 인민폐 (대문자) 위안이므로 가격을 조정할 필요가 없습니다.
5. 본 계약공사의 총비용은 인민폐 (대문자) (세금 포함) 입니다.
2. 품질 요구 사항 및 수용 기준
(1) "지하 방수 공사 품질 검수 기준" (GB50208-2022) 을 준수합니다.
(2) 만수시험, 수조는 72 시간 동안 물이 새지 않는다.
3. 공사 기간 요구 사항
맑은 탱크 방수: 65438+20 _ _ _ 년 2 월 2 일-65438+20 _ _ 년 2 월 7 일 (완공); 석탄 창고 누수 처리: 20xx 65438+2 월 8 일 -20xx 65438+2 월 9 일 (완료).
넷. 결제 방법 (은행 이체)
공사가 준공되어 검수한 후 7 일 이내에 공사비의 50% 를 지불하다. 2 개월 후 품질 문제 없이 남은 공사 대금을 청산하면 계약이 자동으로 무효가 된다.
파티 a: 파티 b: (서명) (인감) 주민등록번호: 공인 대리인:
날짜: 은행: 계좌 번호: 날짜:
저수지 건설 계약 5 당사자 a:
파티 b:
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 및 본 공사의 구체적인 상황에 따라 다음과 같은 협의를 달성했다.
1. 프로젝트 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 계약 방법 및 계약 가격
계약 방법: 총 가격 (세금 포함).
계약가격: 총가격은 인민폐입니다.
3. 품질 요구 사항
갑이 제공한 설계 도면에 따르면 시공은 국가 검수 기준에 달할 수 있다. 본 계약서에 인용되거나 관련된 기술 표준과 규범은 본 계약이 체결될 때 중화인민공화국이 여전히 사용하고 있는 최신 유효 버전이다.
4. 지불 방법: 공사 완료 후 총 가격의 95%, 1 년 후 품질보증금의 5% 를 지불합니다.
5, 공사 기간
5. 1 달력 일.
5.2 을측은 갑이 요구한 시간에 입장하여 시공해야 한다 .. 을측은 기한 내에 공사를 완성할 것을 보증한다. 갑의 원인으로 인해 지연이 발생하는 경우, 사건 당일 을측 현장 프로젝트 매니저가 신청하여 갑측 현장 대표의 확인을 거쳐 공사 기간이 순연됩니다.
6. 검사 기준, 방법, 장소 및 기한
소방수조 공사가 완료된 후, 갑을 쌍방은 국가 관련 기준에 따라 검수를 조직해야 한다. 만약 규범과 설계 요구에 부합되지 않는다면, 갑측은 검수 후 3 일 이내에 을측에 서면으로 재작업을 통지해야 합니다. 을 측이 검수 후 3 일 이내에 갑 측의 검수 결과 통지를 받지 못하면 이 공사는 합격으로 간주된다.
7. 쌍방의 일
7. 1 파티 a 작업
7.1..1파티 b 건설 프로세스 감독 및 관리 .....
7. 1.2 조직 관계자가 공사를 검수하다.
7. 1.3 계약대로 공사비를 지불하다.
7. 1.4 물과 전기를 제공합니다 (비용은 을측이 부담합니다).
7.2 파티 b 의 일
7.2. 1 을측은 갑이 제공한 도면 설계 요구 사항에 따라 엄격하게 시공하고 감독에 복종해야 한다. 공사 진도, 기술 품질, 안전 시공, 검사 검수, 감리 자료 검사, 보증 등을 담당하다.
7.2.2 시공 안전 규범의 요구에 따라 현장 안전 관리 업무를 잘 수행하여 현장 인원과 재산 안전을 확보하다. 안전사고가 발생하면, 적극적으로 처리하고 즉시 갑과 관련 부서에 보고하고, 이로 인한 모든 책임과 손실을 책임져야 한다.
7.2.3 공사는 납품하기 전에 완제품 보호 작업을 잘 한다.
8. 위약 책임
8. 1 갑측이 계약대로 의무를 이행하지 않고 을측에 경제적 손실을 초래한 경우 계약총액의 5% 를 위약금으로 배상해야 합니다. 만약 갑의 책임으로 인해 공사 기간이 지연되고 공사 기간이 순조롭게 지연되면, 그로 인한 비용은 갑측이 부담한다. .....
8.2 을측이 계약서에 규정된 기한 내에 공사를 완성하지 못하거나 검수에 불합격할 경우 위약 책임을 지고 갑의 총 계약 가격의 5% 를 위약금으로 배상해야 한다. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 공사 기간이 순조롭게 지연되지 않고 그에 상응하는 경제적 손실을 부담한다.
9. 분쟁 해결
본 계약은 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우, 쌍방은 공정하고 합리적인 원칙에 따라 제때에 협상하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 계약 이행지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
12. 보충 조항
본 계약은 쌍방이 서명한 날부터 효력이 발생한다. 계약 가격은 지불 후 종료되어야 한다.
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있다.
본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 보충 협의에 서명할 수 있으며, 보충 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
발송인: (도장) 계약자: (도장)
대표: (서명 또는 도장) 대표: (서명 또는 도장)
연월 일월 일월 일.