계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)
동흥건설사 낙찰세기 외탄 3 호루 공사 급수, 전기 설치, 방뢰 하위 프로젝트. 갑을 쌍방의 협의를 거쳐 갑은 이 공공공사를 을측에 넘겨 시공하게 하였다. 쌍방의 권리와 의무 관계를 명확히 하기 위해 청부업자 간의 몇 가지 사항에 대하여 특별히 다음과 같은 계약 조항을 제정하였다.
제 1 계약 범위: 세기 외탄 3 층 설계도에 설계된 모든 급수, 소방, 강전, 약전, 방뢰 설치 시공, 사무실 건물 토건공사 중 임시용수용 전기.
제 2 조 계약 형태: 계약 작업에는 자료가 포함되지 않습니다.
제 3 조 계약가격: 세기 외탄 3 호 건물 면적에 따라 평방미터당 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안.
제 4 조 지불 방법:
제 5 조 공사의 질: 공사는 반드시 설계도면과 시공검수 규범에 따라 시공하고, 건설단위와 갑측 인원의 관리에 복종하고, 정성껏 시공하고, 각 공정의 시공절차와 품질을 엄격히 통제해야 한다. 각 공정이 완료된 후에는 실험을 진행하고 검사해야 한다. 건축전기공사가 완공된 후에는 반드시' 건축전기공사 시공품질검수 규범' (gb50303—2002) 에 따라 품질검수를 해야 한다.
1, 건물 급수 배수 공사는' 건물 급수 배수 공사 품질 검수 규범' gb50242—2002 에 따라 품질이 합격해야 한다.
2, 번개 보호 버클 소방 공사는 반드시 품질 검사 부서의 검수에 합격해야 한다.
3. 만약 불합격 학생이 있다면 을측은 반드시 제때에 재작업해야 하며, 그 노무와 재료비는 을측이 부담해야 한다 .....
4. 준공 인도 후 보증 기간 내에 품질 문제가 발생할 경우 을측은 제때에 수리하고 비용을 스스로 부담해야 합니다. 그렇지 않으면 을측은 위반공사로 인해 가전제품이 사용 과정에서 단락되고 소실되는 책임과 손실을 부담해야 합니다.
제 6 조 시공안전: 을측은 반드시 국가안전생산법과 기업안전생산제도를 엄격히 집행하고 안전생산을 중시해야 한다. 을측이 위법 작전을 지휘하면 안전사고와 품질사고의 모든 결과는 을측이 부담한다 .....
제 7 조 공사 기간: 토건공사 단계에서 수전 매립 및 설치 진도는 반드시 전체 시공 진도를 충족해야 한다. 공사 기간이 지연되고 공사 진도가 영향을 받아 프로젝트부가 제정한 공사 기간에 따라 상벌을 주다.
제 8 조 자재 공급과 관련된 사항: 을측은 설계도에 따라 각종 재료의 사용량을 미리 계획하고 갑측 책임자에게 제출하여 갑측 재료원 조달에 협조하여 자재 공급 지연이 공사 기간에 영향을 미치지 않도록 한다. 수력 발전 후 구매한 재료는 반드시 품질 요구 사항을 충족해야 하며, 제품 공장 합격증을 보존해야 한다. 불합격한 재료는 공사장에 구매할 수 없고, 공사에서 사용할 수 없다.
제 9 조 문명 건설:
1. 을측은 공사 현장의 문명 건설을 잘 해야 한다. 모든 재료는 반드시 가지런히 쌓아 놓고, 지정된 위치에 보관해야 하며, 재료를 사용할 때 수집해야 한다. 을측의 부적절한 관리로 인해 재료가 낭비되거나 분실되면 을측은 배상할 것이다.
2, 매점 건강 및 직원 생활을 잘 수행하십시오. 음식을 함부로 던지고, 언제 어디서나 대소변을 하는 등 비위생적인 행위가 있다면, 한 번에 20 원 이상의 벌금을 물게 된다.
3. 을측 인원이 현장에서 싸우는 경우 일회성 벌금 100 원 이상.
4, 각 직종 간의 협력 작업을 잘 하고, 구멍 예약, 매몰 부품 매장을 잘 한다.
제 10 조 특별 사항
1. 만약 갑이 토건과 설치 과정에서 임시 수력을 사용한다면 을측은 사람을 파견하여 서비스를 추적해야 한다. 만약 갑이 서비스를 추적하지 못한다면, 갑은 을측의 계약비용에서 봉사료를 공제할 수 있다.
2. 을측은 유동인구의 가족계획 관리 업무를 잘 해야 하며, 모든 사람은 가족계획 관련 증명서로 현장에 들어와 국가 가족계획 위반 현상을 근절해야 한다. 각급 지도자 검사에서 위법 행위가 발견되면, 모든 책임은 을측이 부담한다 .....
3. 을측 계약 기간 내에 발생한 모든 채권채무는 을측이 스스로 처리하고, 갑은 책임을 지지 않으며, 을측은 농민공 임금을 체납해서는 안 된다.
4. 갑측이 을측의 비판을 받아 명예손실을 초래한 경우 을측은 줄거리에 따라 갑측의 명예손실을 배상해야 한다. 을측 공사 대금에서 공제하다.
6. 본 계약은 쌍방이 서명한 날부터 발효되며, 계약 조항은 집행 후 효력을 상실합니다.
이 계약은 4 부씩 이루어지며 양 당사자는 각각 2 부씩 보유합니다.
당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
수력 계약 샘플 2 갑: _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑)
을측: _ _ _ _ _ _ (이하 을측)
국가 건축법 및 계약법에 따르면. 평등, 공개, 공정성 및 자유의 원칙: 당사자 a 는 현재 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약서에 서명합니다
1. 을측은 갑의 조직 아래 요구에 따라 시공을 진행해야 하며, 만약 도면과 갑의 요구에 부합하지 않으면 을측은 모든 손실을 부담해야 한다. 갑이 잘못하면 갑은 재작업 비용을 부담해야 한다. 만약 도면이 불합리하다면 을 측은 공사를 시작하기 전에 갑 측과 협의해야 한다. 그렇지 않으면 을 측은 재작업 비용을 부담해야 한다.
파티 b 는 3 일 전에 필요한 자료를 제출해야합니다. 을측은 실사구시적으로 자료를 제출해야 한다. 자료가 3% 이상의 손상과 낭비 (제출 수량의 착오 제외) 를 발생시킨다면 갑측은 배상을 요구할 권리가 있다.
3. 각 공정이 완료되면 을측은 현장을 청소해야 하고, 함부로 버리지 말고, 갑이 지정한 장소에 쌓아 두어야 한다 .. 남은 재료는 제때에 창고로 반품해야 한다. 재료가 공사 현장에 도착하고 을측이 하차할 책임이 있으며, 특수한 상황은 협상할 수 있다.
4. 을측은 품질보증의 전제하에 갑의 요구에 따라 제때에 공사를 완성해야 하며, 갑측은 계약체결일로부터 5 개월 이내에 완성해야 한다. 그렇지 않으면 을측은 오공비를 추궁할 권리가 있다.
5. 을측은 반드시 갑의 규칙과 제도를 준수하고 문명안전공사를 해야 합니다. 만약 모든 안전사고가 모두 불법 조작으로 인한 것이라면 을측은 스스로 책임을 져야 한다.
6. 을측은 조업 중단, 중도퇴출, 갑측의 관리 불복종 (을측 자신의 원인) 으로 종목을 청산할 예정이다. 갑은 전체 공사 대금을 공사 손실 비용으로 공제할 권리가 있다.
7. 스스로 모든 도구를 해결한다. 갑이 제공한 공구는 반드시 완공 후 온전하게 돌려주어야 하며, 파손은 스스로 책임져야 한다.
8. 갑측은 을측에 임시전근을 요구할 권리가 있으며, 근로자는 을측의 근무일임금 120 원/일 (8 시간) 을 지급해야 한다. 갑이 외출하여 일하는 것은 차비만 책임지고, 을측은 갑의 픽업에 협조한다.
9. 결제 방법:
각 층의 임베디드 부품이 완성되었다. 갑은 일주일 내에 층당 공사 비용의 30% 를 지불할 것이다. 각 층의 케이블, 플러그, 스위치, 상자 설치가 완료되면 갑은 일주일 안에 각 층 공사 비용의 30% 를 더 지불할 것이다. 나머지 40% 는 준공 검수 후 한 달 이내에 지급됩니다: 26 위안/㎡ (수취인의 실제 건축 면적에 따라).
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
수력 계약 샘플 3:_ _ _ _ _ _ _ _
연락처 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑이라고 함)
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _
계약자: _ _ _ _ _ _ _
연락처 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _
을측은 갑방영양시 아카시아 임단지와 이로동네의 물, 전기, 난방 설치 공사를 청부 맡았다. 공사 과정에서 쌍방은 이의가 없다. "건설 공사 계약 조례" 등 관련 규정에 부합하다. 평등, 자발적, 공정성 및 정직과 신용의 원칙을 따르십시오. 건설 과정에서 쌍방의 권리, 의무, 경제적 책임을 명확히 하기 위해 쌍방은 본 공사의 관련 사항에 대해 합의를 이루며, 아래와 같은 계약 규정을 특별히 제정하여 공동으로 준수하였다.
첫째, 프로젝트 개요:
① 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _
② 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _
⑧ 구조화: _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 계약 방법: 물, 전기, 따뜻한.
갑은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약을 체결할 것이다
셋. 계약의 내용과 범위
(1) 계약 범위:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 설계 도면 및 입찰 목록의 요구 사항에 따라 수력 발전 프로젝트의 모든 지원 시설을 건설하십시오.
(2) 계약 내용: 설계도면, 변경서류, 입찰명세서가 요구하는 모든 항목은 을측의 계약 내용에 속한다.
넷째, 프로젝트 품질 요구 사항:
(1) 수력 설치 공사 검수 사양, 규정 및 운영 기준에 따라 시공합니다. 갑측 감리 검수를 거쳐 합격 기준을 충족하다.
(2) 을측은 반드시 시공설계도면과 변경문서의 요구에 따라 시공을 엄격히 진행해야 한다. 갑측 입찰문서에 확정된 각종 재료 모델 사양 시공이 설계도면 요구 사항을 충족하지 못하면 을측은 이로 인한 인건비, 재료비 손실을 부담합니다. 그리고 사용하는 재료는 반드시 합격한 제품 합격증과 검사 보고가 있어야 한다.
(3) 공사 전후에 을측은 이미 완공된 장소를 청소하고 갑과 함께 제때에 사전 설치를 해야 한다. 갑이 시공한 후 을측이 깎아서 생긴 보수비용은 을측이 책임지고, 갑측은 을측 노동계약금에서 공제할 권리가 있다. 파티 b 는 공중 보건을 무료로 수리하고 청소해야합니다.
동사 (verb 의 약어) 건설주기:
본 공사의 총 공사 기간은 _ _ 달력 일이며, 을측은 반드시 갑측 시공 진도 요구에 따라 20 일 앞당겨 토건공사와 동시에 완성해야 한다.
여섯째, 계약 가격:
갑이 제공하는 물, 전기, 난방, 설치 설계도를 기초로 변경 문서 요구 사항과 입찰 공사 명세서를 기준으로 합니다.
일곱. 결제 방법:
본 공사 진도에 따라 지불: 2 층마다 을측은 1 일 후에 시공자에게 심사를 보내고, 갑은 확인 후 3 일 이내에 진도금의 80% 를 지불하고, 공사가 완공된 후 검수 수속을 넘겨준 후 5 일 이내에 총가격의 95% 를 지불하고, 나머지 5% 는 수전 보증이 만료된 후 일회적으로 지급한다.
여덟, 보안 책임:
을측은 반드시 수전 설치 시공 규범과 안전 조작 규정에 따라 공사를 엄격히 진행해야 한다. 모든 안전 규칙 및 규정을 준수하십시오. 안전작업비용은 본 공사의 계약단가에 포함되어 있으며 을측 인원이 시공과정에서 초래한 안전하지 않은 사고와 경제적 손실은 을측이 부담한다 .. 을측은 또 다른 이유로 시공과정에서 안전하지 않은 사고를 일으키고 다른 사람에게 경제적 손실을 초래한 책임을 져야 한다.
아홉. 쌍방의 책임:
갑측:
(1) 공사 도면, 설계 변경 문서, 공사 명세서 등의 관련 문서를 제공합니다.
(2) 현장 건설 기술 관리 및지도 제공.
파티 b:
① 을측은 근로자의 숙식을 책임진다.
(2) 모든 시공용 모든 기구를 책임진다.
③ 자체 안전 보호 용품.
(4) 공사 기간으로 인한 야간 초과 근무 비용.
⑤ 수전 설치 공사 준공 검수 수속을 처리하고 비용은 을측이 부담한다 .. 이 수속은 미리 10 일 앞당겨 갑측에 납품해 준공 검수를 해야 한다.
⑥ 기한 내에 완공할 수 없다면, 갑측은 일부 공사를 다른 사람에게 맡겨 시공할 권리가 있고, 시공자재 비용은 을측이 부담한다.
X. 계약 위반에 대한 책임:
(1) 을측 시공품질이 합격요구 사항을 충족시키지 못할 경우, 합격할 때까지 무조건 재작업해야 하며, 그로 인한 인건비와 재료비는 을측이 부담해야 한다. .....
(2) 을측 시공인원 부족으로 공사 기간이 지연되고, 매일 벌금이 부과되며, 필요한 경우 갑측이 계약을 해지할 권리가 있어, 이로 인한 피해는 을측이 부담한다 .....
(3) 만약 갑이 비정기적으로 지불한다면 을측은 공사 연기에 대한 책임을 지지 않을 것이다.
XI. 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다.
12. 본 계약은 한 양식에 세 부씩 이루어지며, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 쌍방이 서명한 후 효력이 발생한다. 상품 대금 결제 후 자동 실효.
열세 살. 계약 위치: _ _ _ _ _ _ _ _
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
20 _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ _ _ _ _ _
수력 계약 샘플 4 파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ (소유자)
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (계약자)
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법',' 건설공사 계약법' 및 기타 관련 법률, 법규 및 규정에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 프로젝트 수력발전표 설치 공사에 합의했다.
첫째, 프로젝트 개요:
프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 내용: 수력발전표를 설치합니다.
건설 현장 조건: 현장 실제 조건이 우선한다.
건설 장소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 프로젝트 계약 방법, 범위 및 내용:
1 .. 계약 방법: 도급공 포장재.
2. 계약 범위 및 내용: 3# 2, 3, 4, 6 층 최상층 설치 수력발전표 (공사 예산 참조).
셋째, 계약 기간:
1. 을측은 갑이 요구하는 공사 기간에 엄격하게 시공을 조직하여 공사 기간 목표가 순조롭게 실현되도록 해야 한다. 본 계약은 본 공사의 총 공사 기간을 10 달력 일로 규정하고 있습니다. 시작 일자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일입니다.
2. 을측은 반드시 갑의 안배에 복종하고 집행해야 한다 .....
넷째, 품질 기준:
본 계약은 본 공사의 품질이 반드시' 합격' 의 품질 기준을 충족해야 한다고 규정하고 있다. 만약 품질이 불합격하면 을측은 재작업을 책임져야 하고, 재작업에 필요한 자재, 노무 등 모든 비용은 을측이 부담해야 한다 .....
동사 (verb 의 약자) 계약 가격 및 수량 측정:
1, 본 공사는 청부업자이고, 도급가격은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
2. 공사 변경의 실제 상황에 따라 쌍방이 서면으로 공사 변경 서명을 합니다.
자동공사비 및 품질보증금 지불 미만:
1. 공사가 준공되고 갑의 검수를 거친 후 을측은 모든 공사 준공 자료를 넘겨야 한다. 을측이 5% 품질보증금을 지불한 날부터 _ _ _ _ _ _ _ 일 이내에 갑은 계약결제총가격의 _ _ _ _ _ _% 를 지급한다. 1 년 후 (공사 준공일로부터 계산됨) 갑은 한 번에 무이자로 을측에 지불해야 한다.
2. 을측 공사의 품질, 공사 기간, 안전문명 건설이 본 계약에서 규정한 기준에 미치지 못하면, 갑측은 을측이 갑측의 요구에 따라 정비를 마칠 때까지 공사 대금을 연기할 권리가 있다. 이로 인한 모든 비용은 을측이 부담하고 을 측은 이에 이의가 없다.
일곱. 분쟁:
계약 위반 또는 계약 해지로 인한 손실 및 손해에 대한 배상은 의뢰인과 상담인이 협의하여 해결해야 합니다. 합의가 이루어지지 않으면 관련 주관 부서에 제출하여 중재할 수 있다. 협상 중재가 안 되면 인민법원에 소송을 제기한다.
여덟. 계약의 발효:
1. 본 계약은 갑측이 쌍방법인이나 위탁대리인을 통해 서명하거나 도장을 찍어서 발효한다. 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다.
이 계약의 미해결 사항은 양 당사자가 협상하여 해결합니다.
파티 a (서명) _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (서명) _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
수력 계약 샘플 5:_ _ _ _ _ _ _ _
계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법',' 중화인민공화국 안전생산법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실성의 원칙을 따른다. 계약자와 청부업자는 본 건설 프로젝트의 건설 문제에 대해 협의를 거쳐 본 협의를 체결하였다. 공사의 질을 보장하고, 공사의 진도를 보장하고, 경제효과를 높이고, 쌍방의 책임을 명확히 하고, 쌍방의 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다. 쌍방이 모두 준수하기를 바랍니다.
첫째, 프로젝트 개요:
프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
도급 범위: 수전 설치 공사 및 약전 부분, 생성된 건설 쓰레기 자체 청소, 설치 후 도난당한 전선 및 배수관 손상 근무 시간 담당. (수도관을 물표에 설치하기 전에 배수관과 빗물관이 배수정과 배수구에 설치되고 전기 부분이 물표에 설치되기 전에 전원을 켭니다. 증가 또는 감소는 계산되지 않습니다. 급수건관과 교량동은 예약하고 채웠습니다. 약한 전기 상자 설치, 약한 전선 상자 설치, 스위치 소켓 설치, 인방 수력 설치 등. , 수력 건설 도면 범위. ) 을 참조하십시오
둘째, 계약 개요:
계약자는 재료를 포장하지 않고, 쓰는 공구를 스스로 가지고 있고, 계약자는 제공하지 않는다.
셋째, 품질 요구 사항:
계약자는 반드시 시공 도면과 시공 규범에 따라 정성껏 시공을 조직해야 한다.
각 하위 공정이 완료된 후, 계약자는 자체 테스트 후 발송인, 발송인 및 감리기관의 일회성 검수 합격을 보고했다. 검수 불합격인 경우 계약자는 재작업을 책임지고 다음 공정에 영향을 주어 경제적 손실을 초래해야 한다. 보증 비용은 5% 이며 보증 기간은 최종 검사 후 2 년 이내입니다.
넷째, 건설 기간 요구 사항:
계약자는 반드시 동시에 토건공사를 완성해야 한다. 중도에 일부러 휴업하여 다음 직종의 공사에 영향을 미치면, 하청업자는 계약을 해지하고 다른 사람을 찾아 할 권리가 있지만, 이미 완성한 공사량의 20% 만 지불할 수 있다. 제때에 완성하지 못하면, 모든 경제적 손실을 감당할 것이다.
동사 (verb 의 약어) 계약 단가:
건축 면적별: 지하실 19902M, 19.00 원 /M, 6 102M, 평방미터당 6.00 원, 이상 총가격은 4/KLOC 입니다
자동사 지불 조건 미만:
1, 공사 진도금은 실제 완료 공사량에 따라 50% 를 지불하고, 초검기준에 도달한 후 20% 를 지불하고, 최종 검사 후 20% 를 지불하고, 계좌 열쇠를 제출한 후 5% 를 지불하고, 합격한 후 2 년 이내에 품질보증금을 반납한다.
일곱째, 건설 현장 재료 관리:
작업팀이 현장에 들어가는 데 사용하는 재료는 반드시 현장 관리원과 업주가 통일적으로 배정해야 하며, 도면과 지정된 브랜드의 재료에 따라 사용해야 한다. 만약 청부업자가 제멋대로 브랜드를 바꾸면, 초래된 모든 손실은 청부업자가 부담한다.
여덟, 보안 책임:
계약자는 공사 건설 중 안전 생산 관리에 관한 규정을 준수하고 엄격히 따라야 한다
안전기준에 따라 시공을 조직하고, 수시로 업계 안전감찰원이 법에 따라 실시하는 감독검사를 받고, 필요한 안전보호 조치를 취하여 사고의 숨겨진 위험을 없애다. "건설현장 안전생산관리처벌조례" 및 업주가 제정한 기타 규제제도를 준수하고 집행한다.
계약자는 공사 중 안전보호 조치가 부실하거나 불법 지휘로 인한 안전사상자에 대해 모든 경제와 법적 책임을 져야 하며, 계약자는 이에 따른 어떠한 법적 경제적 책임도 지지 않는다.
Ix. 계약자의 책임:
1. 이 집단의 운영자는 반드시 제약을 받아야 한다. 책임자의 동의 없이 공사장에서 물건을 가져가는 사람은 절도 가치 100 배로 처벌한다. 공사 현장에서는 운영간 다툼이 허용되지 않아 회사 이미지에 영향을 미칠 수 있다. 위반자는 벌금이 2000 원이므로 공사장 어디에서나 대소변을 해서는 안 된다. 위반자의 벌금은 2,000 위안이다.
2. 계약자는 반드시 하청인의 안배와 지휘에 복종해야 하며, 하청인과 감리 관련 관리 규칙과 조치를 준수하고 집행해야 한다.
3. 계약자가 이끄는 직원은 반드시 현지 정부 부처 및 관련 법규를 준수해야 한다. 현지 및 시공현장 밖에서 인신사고가 발생할 경우 계약자는 이에 대해 책임을 져야 한다.
열한 번째, 보상 및 처벌 시스템:
1. 계약자가 공사 과정에서 공사 품질 사고와 재작업을 초래한 경우, 계약자는 실물총원가의 3 배에 따라 계약자를 처벌할 것이다.
2. 정상적인 상황에서 공사 진도를 진행하지 않고 하루 지연될 때마다 벌금 1000.00 원입니다.
3. 실제 공사 기간은 계약자의 요구에 따라 집행해야 하며, 계약자는 집행을 따라야 한다.
XI. 관련 사항:
1. 청부업자가 허가 없이 청부 공사를 다른 사람에게 하청하면 계약은 유료입니다. 계약자와 고용주 사이에는 계약 관계가 없다.
2. 청부업자는 반드시 대체인원이 매일 근무시간에 시공현장을 관리하여 시공과정에서 문제를 처리해야 한다.
3. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 서명일로부터 법적 효력이 있으며, 완료 후 자동으로 효력을 상실합니다.
고용주: 계약자:
전화: 전화:
서명 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
수력 계약 샘플 6 파티 a:
파티 b:
중화인민공화국 경제계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규의 규정에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 준수하여 쌍방은 _ _ _ _ 현 수력발전소 토건공사 도급에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ 토목 공학
2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 비용: 약 _ _ _ _ _ _ _ 만원 (실제 결제 기준).
둘째, 계약 범위
토목공사 총청부.
셋째, 계약 방식
본 공사는 건설기관이 제공한 시공 도면을 근거로 실제로 재료 공사 기간 안전을 청부 맡았다.
넷. 착공 및 준공일
1. 시작 날짜는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다. (당사자 a 의 서면 통지를 기준으로 함)
2. 계약기간은 국가공사 규정에 따라 유효기간은 300 일입니다.
동사 (verb 의 약어) 프로젝트 품질 및 수용
1, 본 공사는 설계 요구 사항 및 검수 규범에 따라 합격합니다. 탁월함을 추구하다.
2. 청부업자는 반드시 시공도면과 국가가 반포한 건설공사 규범, 표준에 따라 시공을 엄격히 집행하고 시공규범과 조작 규정을 엄격히 집행하여 하청업자와 감독관의 감독을 받아야 한다.
3. 청부업자가 구매한 재료는 반드시 품질 증명서를 제공하거나 관련 규정에 따라 검사에 합격해야 공사에 사용할 수 있다. 재료는 을측이 구매하고, 갑측이 서명한다 .....
4. 공사 준공 검수의 근거는 국가가 반포한' 기본건설공사 검수 잠행규정',' 공사 준공 검수 규범' 및 국가 관련 부처가 제정한 준공 검수 규정이다. 을측은 프로젝트 검수 시간에 대한 서면 보고를 제출하고 완전하고 완벽한 검수 자료를 제출해야 한다. 갑은 국가가 규정한 시간 내에 검수를 조직해야 한다.
5. 프로젝트가 준공되기 전에 을측은 새 프로젝트의 모든 시설을 보호할 책임이 있다. 을 측의 원인으로 인한 품질 문제나 부적절한 보호, 재작업 또는 지연으로 인한 경제적 손실은 을 측이 부담한다 .....
6. 만약 프로젝트가 우수하다면, 갑은 프로젝트 총원가의% 에 따라 을측에 상을 줄 것이다.
자동동사 결산 방법
1. 계약공사는 실제 상황에 따라 결산하고, 결산은' 호남성 수리수전건설공사 예산할당량' 20 _ _ _ 을 집행한다. 만약 호남성 () 에 새로운 수리수전 예산 정액이 있다면, 새로운 정액에 따라 집행한다.
2. 노무 임금 및 자재 조정은 후난 성의 최신 관련 문서 및 _ _ _ 카운티 할당량 스테이션 분기 문서에 따라 수행됩니다.
3. 본 계약공사결제는 상술한 정액에 따라 _ _ _% (노무임금은 감소하지 않음) 감소한다.
일곱째, 공사 대금 지불
계약이 발효된 후, 갑은 서면 입장 통지를 발행하고, 을측은 입장 3 일 이내에 시작 공사비의 _ _ _ _ _% 를 입장료로 지급한다. 을측이 임시시설을 완비한 지 3 일 이내에 갑은 이미 착공한 사업비의 _ _ _% 를 예비비로 지불하고 월진도금의 75% 를 지급한다. 이런 것들이죠. 준공 검수 결산 후 30 일 (영업일 기준) 이내에 건설공사 총원가의 _ _ _%, 나머지 _ _ _ _% 를 보증금으로 지불하고 보증기간은 국가 규정에 따라 집행된다. 농민 노동자 임금 보증금과 산업재해 보험은 호남성 관련 규정에 따라 집행된다.
여덟. 쌍방의 책임
1, 당사자 a 의 책임
을측 기술자가 본 프로젝트의 시공 도면 등 기술 문건을 제출하고 회심할 책임이 있다. 파티 b 가 프로젝트 건설을위한 임시 시설 및 장소를 선택할 수 있도록 지원합니다. 시공에 사용된 수평점 및 고도 제어점을 정확하게 제공합니다. 지질 데이터, 도면 및 건설 전기, 수원 제공 공사장 대표를 임명하여 감찰공사와 은폐공사의 진도, 품질, 안전을 돕고, 제때에 검수와 기술비자를 처리하고, 시공 과정의 변경에 대해 제때에 을측에 변경 통지를 보냅니다. 각 방면의 관계를 조율하고 시공신청, 시공허가, 현장 임시시설 철거 등 관련 수속을 밟아 시공이 정상적으로 진행되도록 해야 한다. 을측 농민 노동자의 주거장소와 건축 자재 보관소를 해결하고 안전 업무를 잘 할 책임이 있다. 계약 약속에 따라 공사 대금을 제때에 지불하다.
을측의 책임
건설을 위해 유능한 직원을 조직하십시오. 규정된 시간 내에 갑에게 시공 조직 설계 및 공사 진도 계획을 제출한다. 건설 계획 및 건설 안전 조치 준비; 정해진 시간 내에 은폐 공사 검수 통지, 진도월보, 준공 검수 보고서, 준공 결산서 및 관련 자료를 제출한다. 엄격히 규범에 따라 시공을 진행하고, 문명공사에 주의를 기울이고, 안전위험 조사 작업을 잘 한다. 계약자는 계약자의 원인으로 인한 모든 안전 사고를 책임져야 합니다. 계약자는 전체 공사를 다른 사람에게 하청해서는 안 된다. 기한 내에 품질과 수량을 보증하여 시공 임무를 완성하다.
아홉. 위약 책임
1. 본 계약이 체결된 후 갑의 원인으로 공사를 시작할 수 없거나 계약의무를 이행할 수 없는 경우' 중화인민공화국 경제계약법' 에 따라 위약 책임을 져야 한다.
2. 본 계약이 체결된 후, 공사가 예정대로 착공되고 완공될 수 없고, 약속된 품질 기준에 따라 완공할 수 없거나, 계약에 따라 의무를 이행할 수 없다면, 을측은' 중화인민공화국 경제계약법' 에 따라 위약 책임을 져야 한다.
X. 보충 조항:
1. 본 계약의 미해결 사항은 일반 계약 조항을 참조하여 집행됩니다.
2. 을측은 갑측에 계약이행금 인민폐10,000.00 원을 지불해야 합니다. 본 계약은 쌍방이 서명하거나 도장을 찍어서 효력이 발생하며, 나머지 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
3. 본 계약이 발효된 후, 만약 미해결 사항이 있다면, 쌍방은 본 계약의 첨부로 보충 협의를 체결할 수 있으며, 보충 계약은 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
4. 계약 이행으로 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 협상을 중재할 수 있다. 협상이 실패하면 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
이 계약은 4 부씩 이루어지며 양 당사자는 각각 2 부씩 보유합니다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _