개인 주택 개조 계약 제너럴모터스 1
_ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑이라고 함)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 은 (는) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 의미합니다
본 협정은 쌍방이 협의하여 체결하고 쌍방이 공동으로 준수한다. 양 당사자의 동의를 얻어 본 계약은 _ _ 이 (가) 작성했습니다.
첫째, 프로젝트:
1, 3 실 (2 실 1 실, 이하 3 실) 은 난방과 파이프 (거실은 대칭이어야 함) 를 포함한 벽 구석 선을 표시하고 지붕 주위에 석고선을 표시하여 3 실 문과 창문을 덮습니다. 거실과 침실에는 강화마루가 깔려 있다. 모든 방은 원래 페인트, 거실, 침실 느끼함을 제거하고 입방페인트를 두 번 닦았다.
2. 발코니의 문과 창문에 가로대를 놓고 갑의 요구 (도면) 에 따라 선반을 만든다. 발코니 동쪽에는 다목적 캐비닛 (아래에 신발을 놓고 위에 책장을 놓음) 과 서쪽에는 발코니를 덮고 타일을 깔고 PVC 판을 걸어 놓는다.
3, 화장실, 화장실, 주방 타일에서 꼭대기까지, 지붕에 PVC 보드를 걸어 놓습니다. 부엌 바닥에 타일을 깔고 난로를 하나 만들었다.
4. 방의 전원 회로는 갑의 요구에 따라 적절히 조정해야 하고, 거실 문 뒤에는 다목적 캐비닛 (아래에 신발을 놓고 위에 옷을 걸다) 이 있다.
세부 사항이 포함되지 않은 경우, 당사자 a 는 계획을 제출하고 토론해야합니다.
계약 방법: 개인 주택 개조 계약 샘플. 갑은 반드시 을측의 요구에 따라 인테리어 기간에 필요한 재료 (을측은 갑에게 미리 통지해야 함) 를 보증해야 하며, 을측이 시공을 책임져야 한다.
셋째, 품질 기준:
시공 품질은 안전 요구에 부합해야 하며, 인테리어 품질은 같은 건물 유형의 인테리어 기준보다 낮아서는 안 되며, 쌍방의 인가를 받아야 한다.
넷째, 건설 기간:
2000 년 8 월 20 일부터 2000 년 10 월 10 일까지 제때에 완성할 수 없습니다. 하루 벌금 50 원입니다.
다섯째, 프로젝트 비용:
재료는 갑이 제공하고, 갑은 을측 우육백원 장식인건비만 지불한다.
자동사 지불 조건 미만:
공사가 준공된 후 갑측의 검수를 거쳐 상술한 건설 프로젝트 및 설계 요구 사항에 부합하며 인테리어 인건비는 3 일 이내에 한 번에 지급됩니다.
일곱째, 기타 질문:
인테리어 공사의 구체적인 요구는 갑이 제기하고 을측이 실시한다 .. 본 협의의 미완은 쌍방이 협의하여 해결한다. 본 계약은 쌍방이 서명한 날부터 효력이 발생한다.
여덟. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며 동등한 효력을 가지고 있다.
갑: 을:
서명 (도장): 서명 (도장):
연월 일월 일월 일.
개인 주택 개조 계약 총칙 2
위탁 당사자 (당사자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑을 쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 갑은 을측에 이 집을 인테리어하도록 위탁하고 본 협의를 체결하여 쌍방이 공동으로 준수하기로 결정했다.
1. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 인테리어 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3, 프로젝트:
(1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ 사이 (_ _ _ _ _ _ _ 침실, _ _ _ _ _ _ 거실); _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부엌, _ _ _ _ _ _ 화장실, _ _ _ _ _ _ 발코니, 총 건물 면적은 _ _ _ _ _ 입니다 모든 방의 모든 벽은 사양 요구 사항에 따라 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 칠해야 한다 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 세부적인 것은 다루지 않고 갑이 방안을 제시하고 토론한다.
4. 청부 방식: 을측은 반드시 필요한 보조재료 (모래 시멘트 등) 를 보장해야 한다. ) 인테리어 기간 동안 인테리어 예산표의 요구에 따라 시공을 책임진다.
5. 품질 기준: 시공 품질은 안전 요구 사항을 충족하며, 인테리어 품질은 같은 시공 유형의 인테리어 기준보다 낮지 않으며, 쌍방이 인정한다. 공사가 준공된 후 _ _ _ _ _ _
6. 프로젝트 비용: 총 장식 금액은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 메타입니다. 재료 및 인테리어 비용은 을측이 먼저 제공하고, 갑은 검수 후 인테리어 총액에 따라 지불한다.
7. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
서명 (도장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 서명 (도장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
개인 주택 개조 계약 총칙 3
고용인 단위 (이하 갑측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 신분증: _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 신분증: _ _ _ _ _ _ _ _ _
다각적인 고찰을 거쳐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3 본 공사 의 구체적 상황 과 국가 관련 법률 법규 를 결합 해 공평, 공개, 정의 의 원칙 에 따 라 갑을 쌍방 반복 협의 를 명확히 양측 의 책임 을 명확히 하기 위해 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 아래 계약 을 체결 하 고 공사 임무 완료:
1, 프로젝트 개요
(1) 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 공사 내용: 본 공사의 자재 조달 및 장식 공사 공사를 담당하고 있습니다.
(3) 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 (_ _ _ _ _ _ _ _ 부터 시작) 입니다
(4) 시공협력: 공사 기간 중 갑은 을측에 물, 전기, 설비보관실과 직원 기숙사를 무료로 제공하여 갑이 책임진다.
2, 프로젝트 비용
본 공사는 총청부 및 총청부 시공으로, 계약의 총가격은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 만원이다. 계약 범위 밖에서 증가된 비용은 실제 상황에 따라 결산한다.
3. 유지 보수 서비스
(1) 마스터 장비는 자체 품질 문제로 3 년간 보증됩니다. 인위적 손상 등으로 인해 장비를 제대로 사용할 수 없게 된 경우, 적절한 유지 보수 비용, 모든 장비의 평생 유지 관리를 받을 수 있습니다.
(2) 을측 애프터서비스는 24 시간 신속 대응 제도를 시행해 갑측 시스템 고장 전화를 받은 후 24 시간 이내에 현장에 도착한다. 현장에 도착한 후 2 시간 이내에 수리할 수 없다면 을측은 갑에게 유사 상품을 무료로 제공할 것이다.
4. 지불 및 결제 방법
(1) 계약 체결 후 3 일 이내에 갑 측이 이 공사 계약 총가격의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%;
(2) 갑이 시공에 들어간 후 을측에 계약총액의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(3) 공사 검수 합격 후 1
(4) 사용 1 년 후, 품질문제가 없다면 갑은 10 일 이내에 을측에 잔금을 지불할 것이다.
(5) 모든 자금 무이자.
5. 위약 책임
(1) 을측은 기한 내에 완공할 것을 보증한다. 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되면 공사 기간이 순조롭게 연기된다. 그렇지 않으면, 하루 연기할 때마다 을측은 갑측에 0. 1% 공사비의 벌금을 지불해야 한다. 갑의 이유로 을측에 공사 대금을 제때에 지불할 수 없다면, 하루 연기될 때마다 갑은 을측에 기한이 지난 공사 대금의 0.1%를 지불해야 한다.
(2) 공사의 질이 쌍방이 합의한 기준에 부합하지 않거나 을측의 책임으로 계약을 이행할 수 없는 경우 을측은 전체 손실을 배상해야 한다. 만약 갑의 원인으로 인해 계약을 이행할 수 없다면, 갑은 모든 손실을 배상해야 한다.
6, 보안 책임
을측은 현장 시공의 안전을 확보하고, 국가의 현행 안전업무 규정을 엄격히 준수하며, 안전문명 시공 시행 세칙을 제정하고, 전문가를 지정하여 관리를 강화해야 한다. 공사 중 을측 원인으로 인한 안전사고는 을측이 전액을 책임지고 교차 작업으로 인한 안전사고는 책임측이 책임진다.
7. 수락
공사가 완공된 후 을 측이 갑 측에 서면 검수 신청을 제출한 후, 갑 측은 1 주일 이내에 관계자를 조직하여 공사를 검수해야 한다. 만약 갑의 원인으로 인해 프로젝트가 기한 내에 검수를 할 수 없다면, 을측에 검수 날짜를 변경하라고 서면으로 통지해야 한다. 변경 후 일주일 내에 갑측이 아직 검수를 조직하지 않은 것은 검수 합격으로 간주된다. 갑은 더 이상 검수를 조직하지 않는다.
8. 기타
(1) 장비 구성 목록은 본 계약의 액세서리입니다. (자세한 내용은 장치 구성 목록 참조)
(2) 본 계약은 서명일로부터 발효되며, 약속한 업무 내용이 완료된 후 효력을 상실합니다.
(3) 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방은 각각 2 부씩 고집하며, 각 계약은 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
(4) 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다.
갑 (공장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (공장): _ _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
개인 주택 개조 계약 총칙 4
고용주 (전체 이름): 양영평
계약자 (전체 이름) Qiannan 두 번째 건설 설치 엔지니어링 유한 회사, "중화 인민 공화국 계약법" 규정에 따라, 이 프로젝트의 구체적인 상황과 결합, a 국과 b 국은 자발적, 평등, 정직한 신용의 원칙에 따라 협상을 거쳐 특별히 다음 조항을 체결하여 쌍방이 공동으로 준수한다.
제 1 조 프로젝트 개요
1..1프로젝트명: 두윤시 재정국 직원 복지실.
1.2 공사 장소: 전 사포부르크 재정소.
1.3 프로젝트 및 계약 범위: 프로젝트 예산을 참조하십시오.
1.4 시공일: 20 16 년 2 월 25 일부터 20 16 년 7 월 25 일까지 공사 기간 ***5 개월.
65,438+0.5 공사 총액: 하청 포장 계약의 총가격은 인민폐로 5 만원 (450,000.00) 을 줍는다.
제 2 조 공사 대금 지불 방식에 합의한 인테리어 주택 계약 2. 1 본 계약 체결 후 7 일 이내에 갑측이 을측에 공사 총비용의 35% 를 일시불로 지불하고, 인테리어 공사 잔금은 쌍방의 검수 합격일로부터 갑측이 공사 품질 보증금 14000.00 원을 공제한 후 7 일 이내에 1 회 지급한다
2.2 공사 (내용) 변경이나 증가로 공사 예산비용이 변경되는 경우 갑측은 공사 변경서에 서명하고 추가비용은 결산 첨부로 서명해야 한다.
2.3 이전 수속이 완료된 후 공사 종결 대금이 위에서 약속한 지불 방식에 따라 제때에 지급되지 않을 경우, 을측은 1 일 미불한 공사 종결 금액의 0% 를 연기하여 갑측에 체납금을 청구할 권리가 있다.
2.4 갑이 지불해야 할 공사 대금은 비서명자 또는 비서명자 고객에게 전달될 수 없습니다. 그렇지 않으면, 그로 인한 모든 결과는 갑이 부담한다 .....
제 3 조 공사 기간 협정
3. 1 시공과정에서 갑은 더 큰 설계안을 수정하도록 요구하고 공사 기간은 순조롭게 연기되었다.
3.2 시공과정에서 은폐공사가 완료된 후 갑측이 공사 검수 통지를 받은 후 어떤 이유로 은폐공사 검수를 제때에 하지 않고 재검사를 요구하면 공사 기간은 순연될 것이다.
3.3 비 갑측의 원인으로 공사 기간이 지연되어 공사 기간이 지연되지 않는다.
3.4 공사 기간이 연장되지 않아 계약 기간이 지연되는 경우 을측은 하루 500 원의 기준에 따라 갑측에 지연료를 지불해야 한다.
제 4 조 항목 (내용) 변경 계약
4. 1 본 시공계약이 체결된 후 정식으로 시공하기 전에 갑측이 일부 공사 (내용) 삭제를 요구하면 갑을 쌍방이 공사 (내용) 변경 확인서에 서명해야 합니다.
제 5 조 프로젝트 품질 및 수용 합의
5. 1 을측은 본 계약 첨부공사 예산에 기재된 자재 품질 기준에 따라 건축 자재를 구매해야 합니다. 갑은 장식판과 기타 재료의 색상과 무늬를 결정할 수 있다. 열거된 기준에 근거하여 을측이 구매한 자료를 검수하다.
5.2 을측은 본 계약 첨부 파일' 공사 예산' 에 규정된 시공공예와 시공 내용에 따라 시공해야 한다.
5.3 갑을 쌍방은 국가 공사 품질 검수 규범에 따라 시공 품질 검수를 진행해야 한다.
5.4 준공 공사 검수: 공사가 준공된 후 을측은 공사 검수 통지서를 발행하여 갑에게 준공 공사를 검수하라고 통지할 것이다. 갑은 공사 검수 통지를 받은 후 3 일 이내에 을측에 협조하여 준공 검수를 진행해야 한다. 준공 검수 후 갑을 쌍방은 공사 준공 검수표에 서명하고 공사 이양 수속을 밟아야 한다.
제 6 조 프로젝트 결제 계약
6. 1 공사가 준공된 후 을측은 쌍방이 인수인계수속을 마친 후 2 일 이내에 공사 결산표를 갑에게 전달해야 하고, 갑측은 공사 검수 후 7 일 (영업일 기준) 이내에 모든 미지급금을 지급해야 한다.
6.2 공사 준공 검수 후 인도 사용, 을측은 공사 품질 보증서를 발급합니다.
제 7 조 서비스 계약
7. 1 공사가 완공된 후 갑측은 을측이 발급한 보증증을 보증증빙으로 사용합니다.
7.2 보증 서비스 시간 및 보증 환불 약속: 공사 준공 검수 인도 이용일로부터 365 일 내인 1 년. 보증 기간 내에 을측은 갑의 보증통지를 받은 후 이틀 이내에 보증의무를 제때에 이행하고, 보증통지를 받은 후 1 시간 이내에 긴급보증품목에 대한 보증을 해야 한다. 그렇지 않으면 을측은 이에 따른 직접적이고 간접적인 손실을 부담해야 한다 .. 보증이 만료된 지 3 일 이내에 을측은 약속대로 보증의무를 이행할 때 갑측이 무이자로 보증금을 환불해야 한다.
7.3 무상수리 내용 및 범위:
7.4. 1 을측이 청부 형식으로 진행하는 건설공사로, 자재 품질과 시공공예가 부적절하여 야기된 품질 문제로 을측은 전액 무료 보증을 실시해야 합니다. 갑측의 모든 손실을 감당하다 .....
7.4.2 을측 시공사업이 보증 기간을 초과하면 갑측은 재료비, 인건비 등 우선 유상 수리를 받게 된다.
제 8 조 기타 합의
8. 1 본 계약은 쌍방이 서명한 후 즉시 효력이 발생한다. 본 계약 조항이 정식으로 이행되기 전에 어느 쪽이든 일방적으로 본 계약을 해지하고, 계약총예산의 20% 에 따라 상대방에게 배상해야 합니다.
8.2 시공 기간 중 을측은 시공이 소비하는 공사장 물, 전기, 가스 비용을 갑이 부담한다.
8.3 공사 기간 및 준공 검수 인도 전, 모든 안전과 인신상해는 을측이 전담하고, 갑측은 어떠한 책임도 지지 않습니다.
8.4 공사가 끝난 후 을 측은 공사 현장을 청소해야 한다.
8.5 계약 이행에 어느 정도 영향을 미치는 불가항력사건이 발생했기 때문에 정도에 따라 갑을 쌍방은 계약 해지, 부분 이행, 계약 이행 연기 등을 협상했다.
제 9 조. 분쟁 해결 협정
1. 본 계약의 효력, 이행, 위약, 해제에 관한 논란은 갑을 쌍방이 우호적인 협상을 통해 해결해야 하며 협상이 불가능하며, 본 계약의 이행지 두윤시 인민법원에 소송을 제기해야 합니다.
제 10 조 보충 조항
10. 1 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되며, 한 양식에 4 부씩, 쌍방이 각각 2 부씩 보유하며, 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 쌍방이 공동으로 준수한다.
10.2 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다.
갑: 을:
대표: 대표:
서명 날짜: 서명 날짜:
계약 위치: 계약 위치:
개인 주택 장식 계약 GM 5
고객 (당사자 a):
계약자 (을):
프로젝트:' 중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 소비자권익보호법',' 중화인민공화국 가격법',' 건설부 가정거실 인테리어 관리 시범법' 등 관련 법규에 따라 갑을 쌍방은 우호적인 협상을 거쳐 을측에 이 거실을 인테리어하기로 했다. 프로젝트의 원활한 진행을 보장하기 위해 본 계약 (첨부 파일 및 모든 보충 계약 포함) 에 특별히 서명하여 * * * 을 제공합니다.
제 1 조: 프로젝트 개요
1 .. 갑이 인테리어한 집은 합법적으로 거주한다.
을측은 본 시 상공행정관리부의 승인을 받은 기업으로, 시건위가 수여한 건설업 기업 자격증을 소지하고 있다.
2. 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. 방 검사규격: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 방 검사규격: _ _ _ _ _ _ _
면적이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터인 방 (1);
(2) _ _ _ _ 홀, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터;
(3) _ _ _ _ _ _ _ 부엌, _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터로 1 미터;
(4) _ _ _ _ _ _ _ 화장실, _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터로 1 미터;
5] _ _ _ _ _ _ _ 발코니, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터;
[6] _ _ _ _ _ _ _ 복도, 미터 _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터;
(7) 기타 (위치 표시) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. 공사 내용: 별첨 (1) "가장시공 내용 목록 및 시공 도면" 을 참조하십시오.
5. 위임 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. 프로젝트 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. 완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
총 품목 일수: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 2 조: 공사 가격
공사 가격 (대문자) 은 인민폐이다. 자세한 내용은 부록 (b) "가정 장식 프로젝트 재료 예산 표" 를 참조하십시오.
1. 재료 대금은 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안;
2. 인건비 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
3. 설계 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.
4. 시공청장비는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 원입니다.
5. 수수료는 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.
6. 관리비 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
7. 세금 (3.4 1%) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안;
8. 기타 비용 (구체적으로 기재) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 3 조: 품질 요구 사항
1. 공사에 사용된 주요 재료의 품종, 규격, 명칭은 쌍방이 승인해야 한다. 자세한 내용은 부록 (3) "가정 장식 공사 재료 결산 목록" 을 참조하십시오.
2. 본 공사의 검수 기준에 대하여 쌍방은 현지 시정기준 DB3 1/T30- 1999' 주택장식 검수 기준' 을 참조하기로 합의했다.
3. 시공과정에서 갑측이 특수시공사업이나 특수품질요구가 있는 경우, 쌍방은 증가된 비용에 대해 확인과 보충계약을 체결해야 합니다.
4. 품질 감독 부서: 시 실내 장식 산업 협회 가정 장식 전문위원회.
5. 갑은 그가 구매한 모든 재료와 설비의 품질에 대해 책임을 져야 한다. 을측은 공사의 질에 대해 책임을 져야 한다.
6. 만약 갑측이 프로젝트 주관을 초빙한다면, 프로젝트가 시작되기 전에 을측에 통지하여, 일이 연결되도록 해야 한다.
제 4 조: 자재 공급
1. 을측은 국가 관련 가격 규정에 따라 본 계약에 사용된 자료에 대해 엄격하게 가격을 명시해야 합니다. 자세한 내용은 부록 (b) "가정 장식 프로젝트 재료 예산 표" 를 참조하십시오. 갑이 제공한 재료는 본 계약서에 규정된 장식공사에 적용되며 갑의 동의 없이는 다른 용도로 사용할 수 없습니다. 을측이 다른 용도로 옮기면 을측은 재료의 두 배의 가격으로 갑을 배상해야 한다.
2. 을측이 제공한 재료와 설비가 품질요구나 규격에 맞지 않으면 사용할 수 없습니다. 이미 사용했다면, 프로젝트에 대한 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
제 5 조: 지불 방법
1. 계약 체결 후 갑측은 100% 공사비와 50% 공사비를 지불합니다. 공사 기간이 절반 이상 (년, 월, 일) 진행되면 갑측은 두 번째로 공사비의 40% 를 지급한다. 나머지 10% 는 공사 준공 검수 후 갑측에 지급됩니다. (참고: 건설 비용에는 인건비가 포함됩니다)
지불 비율은 결제 방법 테이블에 따라 결정됩니다.
지급 신청 지급 시간 지급 퍼센트 금액: 위안
프로세스 내용은 설계 계약, 예산 1000 원에 서명하는 것입니다.
서명 의향일에 지불을 승인할 때 공제하다.
계약 서명 일자
100% 재질에 사용됩니다.
건설 비용은 50% 이다
총수
공사 기간이 이미 절반 이상이다.
건설 기간 동안 건설 비용은 40% 였다
날짜 연월
준공 수락 10%
플러스 100% 엔지니어링 승인 엔지니어링 변경.
이 양식은 수속을 마칠 때 정산해야 한다
갑이 공사 가격을 청산하고, 본 계약 첨부 7' 가정장식공사 결산표' 를 참고하고, 을측은 통일송장을 발행하고, 갑에게 장식공사 보증카드를 넘겨주고 발행하며, 본 계약 첨부 8' 가정장식공사 품질보증카드' 를 참조하십시오.
갑측이 기한 내에 지불하지 못한 것은 위약에 속하며 을측은 공사를 중지할 권리가 있다. 검수 후 공사 가격이 정산되지 않아 사용할 수 없습니다.
2. 공사 중 증삭제 또는 변경이 있으면 본 계약 첨부 (5)' 가정장식공사 변경표' 를 참조하십시오. 쌍방이 보충 계약을 체결하자 을 측은 시공 변경 주문을 발행하고 시공 현장 책임자에게 통지할 책임이 있다. 공사 가격을 증감하여 즉석에서 결산하다.
3. 만약 갑이 계약서에 규정된 기한 내에 공사 가격을 선불하지 못하면, 1 일마다 갑은 을측에 미지급공사 가격의 1% 를 지불해야 한다.
4. 갑측이 거실 인테리어로 은행에 담보를 잡은 경우 담보증명서 및 관련 서류 (사본) 를 을측에 넘겨야 한다 .....
제 6 조: 건설 기간
1. 을측의 원인으로 완공이 지연되면, 매일 갑측에 1% 의 근무비용을 위약금으로 지불해야 한다. 근무비용이 공제될 때까지. 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되면 을측에 장식공사 가격 중 인건비 1% 를 착공비로 지불해야 한다.
2. 만약 갑이 선정한 불합격 재료와 설비가 공사 품질과 공사 기간에 영향을 미친다면 갑측이 재작업 비용을 부담하고 을측 시공으로 인한 품질 사고는 을측이 재작업 비용을 부담하며 공사 기간은 변하지 않는다.
3. 공사 과정에서 공사 품질 문제, 쌍방의 의견이 일치하지 않아 휴업한 사람은 공사를 그르치거나 공사 기간 지연으로 처벌되지 않는다. 쌍방은 관련 부서의 중재 또는 중재 조정 처리를 자발적으로 요구하여 가능한 한 빨리 분쟁을 해결하고 공사를 계속해야 한다.
4. 만약 갑의 사유로 재작업이 필요하거나 갑의 공사 내용 변경으로 공사 기간이 지연되는 경우 비자를 신청해야 하고, 갑은 전체 시공비용을 부담해야 한다. 을측의 원인으로 재작업을 초래하면 을측이 책임을 지고 공사 기간은 변하지 않는다.
5. 시공과정에서 을측의 동의 없이 시공인원에게 공사 내용 변경으로 인한 품질 문제와 공사 기간 지연은 갑측이 책임진다.
제 7 조: 프로젝트 수락
1. 공사 품질 검수는 액세서리 (6) 가정 장식 공사 품질 검수 표를 참조하십시오. 은폐공사는 분단 검수 외에 을측은 공사가 완료된 후 갑을 조직하여 준공 검수를 진행해야 한다. 쌍방이 공사 결산과 이양 수속을 처리하다.
2. 을측이 갑측에 공정 검수와 준공 검수를 통지한 후, 갑은 3 일 이내에 와서 검수해야 한다. 기한이 지나도 처리하지 않는 것은 갑측이 자동으로 권리를 포기하고 검수를 통과한 것으로 간주된다. 문제가 있으면 갑이 책임진다. 갑이 스스로 입주하는 것은 합격으로 간주된다.
3. 만약 갑이 을측이 규정한 시간 내에 와서 검수하지 못한다면, 을측에 제때에 통지하고 날짜를 정해야 합니다. 그러나 갑은 이 공정이나 프로젝트의 완료 날짜를 인정하고 을측의 보관비 및 관련 비용을 부담해야 한다.
제 8 조: 기타 사항
1 .. 갑측
1. 반드시 부동산 관리부의 승인을 받은 주택 평면도와 물, 전기, 공기 구조도를 제공해야 한다. 그렇지 않으면 갑이 주택 평면도와 물, 전기, 공기 구조도를 제공하고 을측에 현장 교섭을 해야 한다 .....
2. 2 차 인테리어 공사, 집 전체 또는 일부를 비우고 시공에 영향을 미치는 장애물을 제거한다. 집 안에 남아 부분적으로 비울 수 있는 가구와 가구에 대해서는 필요한 보호 조치를 취하고 을측과 모든 수속을 밟아야 하며 비용은 을측이 부담해야 한다.
3. 기존 건물 구조나 설비, 파이프라인을 철거하거나 변경해야 하는 경우 현지 주택 관리 부서에 수속을 하고 관련 비용을 부담해야 합니다. 공사 시 공공 부위를 임시로 사용해야 한다면 이웃에게 인사해야 한다.
2. 을측
1. 영업 허가증, 회원증 또는 시공 자격을 자발적으로 제시해야 합니다. 산하 지사라면 상급 회사에서 발급한 증명서도 있어야 한다. 영업 사원은 반드시 법정 대리인의 위탁 증명서를 가지고 있어야 한다.
2. 을 측 현장 대표로 지명하여 계약 이행을 책임지고, 계약 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질보증량은 제때에 시공 임무를 완성한다.
3. 시공현장의 안전, 방화, 자격증 유도, 문명공사, 시공으로 인한 파이프 막힘, 누수, 정전, 물품 손상 등 사고가 다른 사람에게 영향을 미치는 것을 방지한다. 만약 발생한다면, 반드시 가능한 한 빨리 수리하거나 배상해야 한다.
계약을 엄격히 이행하고 신용 기간을 이행하십시오. 만약 완공을 연기한다면, 예를 들면 재료 벗기기, 용공, 핑계로 갑의 선불금을 유도하는 경우, 조사를 거쳐 위약으로 간주될 것이다.
5. 공사 범위 내 보증을 장식합니다. 보증 기간은 12 개월이며, 공사가 완공되어 갑의 검수 합격일로부터 계산한다. .....
제 9 조: 계약 위반에 대한 책임
계약이 발효된 후, 계약 이행 기간 동안 제멋대로 계약을 해지한 당사자는 상대방에게 계약 총액의 5% 를 위약금으로 지불해야 한다. 계약 무단 해지로 상대방에게 초래된 실제 손실이 위약금을 초과하는 경우 배상해야 한다.
제 10 조: 분쟁 해결
1. 본 계약 이행 과정에서 양측 간에 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 공사 진도에 영향을 주지 않고 협의하여 해결해야 한다. 또는 본 계약 및 을측이 발행한 통일송장을 가지고 시실내장식업협회 가장전문위원회에 불만을 제기하여 해결을 요구하다.
2. 당사자가 협상, 조정을 통해 분쟁을 해결하기를 원하지 않거나, 협상, 조정이 이루어지지 않을 경우, 본 계약에 따라 중재위원회에 중재를 신청할 수 있습니다. 인민 법원이 소송을 제기하다.
제 11 조: 계약의 변경 및 해지
1. 본 계약은 쌍방의 서명을 거쳐 발효된 후 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면 쌍방이 합의한 후에 보충 협의에 서명해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 총 계약 가격의 65,438+00% 에 따라 위약금을 지불하고 종결 수속을 밟아야 합니다.
2. 시공과정에서 어느 한쪽이 계약 해지를 제안하면 서면으로 상대방에게 제기해야 하며, 쌍방이 청산 수속을 처리하고 계약 해지계약을 체결하기로 동의한 후 본 계약은 종결로 간주된다.
제 12 조: 계약 발효
1. 본 계약과 그 부속서는 쌍방이 도장을 찍어서 서명 후 효력이 발생한다.
보충 계약은이 계약과 동일한 법적 효력을가집니다.
3. 본 계약 (첨부 및 보충 계약 포함) 은 한 양식에 두 부씩, 쌍방과 증인 부서는 각각 한 부씩 보유한다.
파티 a (소유자): (서명) 파티 b: (서명)
주소: 회사 주소:
우편 번호:
작업 단위: 법정 대리인:
개인 주택 개조 계약 GM 5 관련 조항:
★2022 년 개인 주택 개조 계약 조항 5 조.
★ 주택 개조 전체 패키지 계약 (5 가지 일반 조건)
★ 전체 패키지 주택 장식 5 대 계약 모델.
★ 5 개의 간단한 주택 개조 계약
★ 공식 임대 계약 모델 (5)
★ 202 1 주택 개조 공사 5 가지 계약 모델
★ 개인 농가 장식 계약 모델 4 부.
★ 주택 개조 계약 모델 표준판
★ 주택 개조 계약의 간단한 버전 계약
★ 개인 건설 계약을위한 5 가지 일반 템플릿