공사 자료감리계약 1 갑측 (고용인 단위): _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑측)
을측 (사원): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)
갑을 쌍방은 자발적 평등 협상의 원칙에 근거하여 본 계약을 체결하였다.
제 1 조. 계약 기간 및 유효 기간:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부터 _ _ _ _ _ _ _ _ 본 계약이 만료된 후, 어느 한쪽은 더 이상 고용 계약을 갱신하지 않을 것이라고 생각하며 본 계약이 만료되기 한 달 전에 서면으로 상대방에게 통지해야 한다.
제 2 조. 파티 b 의 위치와 책임:
1. 본 계약이 체결된 날부터 을측은 갑측 국전전력소 건설공사의 품질감독을 담당한다.
2. 엔지니어링 조건, 기술 사양 및 설계 도면을 숙지하고 시공 진행 상황을 통제하며 품질 요구 사항을 확보합니다.
3. 현장 감리 규정을 엄격히 집행하고, 규범에 따라 청부업자의 각 공정에 서명하고, 제때에 규정에 맞지 않는 부분을 제출하여 청부업자에게 시정을 요구한다. 중대한 품질 문제가 발견되면 제때에 갑 측에 보고하다.
4. 도급업자의 각종 실험을 감독하며 샘플링, 샘플 준비, 각종 표준 실험 및 검사 실험을 포함한다. 의심스러운 실험 결과에 대해서는 실험을 확인하고 계약자에게 실험 기록과 보고서를 정리하고 분류하도록 촉구해야 합니다.
5. 청부업자가 기일 내에 제출한 공사량 명세서에 대해 현장 검증과 검사를 실시한다.
6. 감독 기록과 일기를 잘 작성하고, 정기적이고 비정기적으로 갑측에 보고한다.
7. 감독 의무를 엄격히 이행해야 하며, 직무를 이용하여 편애하고 부정행위를 해서는 안 되며, 갑의 이익에 손해를 끼쳐서는 안 된다 .....
8. 계약 기간 중 개인 및 재산 안전에 대한 전적인 책임을 진다.
제 3 조. 직무 보상:
갑은 매월 을측 인민폐를 지불한다.
제 4 조. 파티 b 는 파티 a 의 관리 및 스케줄링에 의식적으로 복종해야합니다. .....
제 5 조. 노동 계약의 변경, 해지 및 해지:
1. 고용 계약이 법에 의거하여 체결된 후 계약 쌍방은 반드시 계약서에 규정된 의무를 전면적으로 이행해야 하며, 어느 쪽도 제멋대로 계약을 변경해서는 안 된다. 확실히 계약을 변경해야 하는 것은 쌍방이 협의하여 원래의 서명 절차에 따라 계약을 변경해야 한다. 만약 쌍방이 합의에 도달하지 못한다면, 원래의 계약은 여전히 유효하다.
2. 고용 계약이 만료되거나 쌍방이 합의한 종료 조건이 나타나면 고용 계약이 자동으로 종료됩니다.
파티 b 는 노동 계약을 이행하지 않습니다.
4. 을측이 노동계약 해지를 요구하면 30 일 전에 서면으로 갑측에 통지해야 합니다.
제 6 조. 기타 사항:
1. 본 계약은 한 양식에 3 부, 갑 2 부, 을 1 부, 쌍방이 서명하고 도장을 찍어서 효력이 발생한다.
2. 본 계약의 조항이 국가 법규와 상충되는 경우, 국가 법규를 기준으로 합니다.
쌍방이 합의할 필요가 있다고 생각하는 기타 사항.
갑측 (도장):
대표 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
공사 자료 감리 계약 2 갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
위험 팁: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
합작방식은 여러 가지가 있는데, 예를 들면 회사 설립, 소프트웨어 개발, 제품 구매 등이 있다. 협력 방식에 따라 프로젝트 내용에 따라 계약 조항에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다.
본 계약의 조항은 특정 항목에 기초하며 정보 제공만을 목적으로 합니다. 실제로 실제 협력 방식, 프로젝트 내용, 쌍방의 권리 의무 등에 따라 조항을 수정하거나 다시 작성해야 한다.
갑을 쌍방이 충분히 협의하여, 쌍방이 공동으로 준수할 수 있도록 다음과 같은 협력 협의 조항을 달성하였다.
첫째, 협력 내용
1. 갑은 이미 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 세웠다
2. 갑측지사가 설립된 후 을측이 나서서 갑지사의 경영관리를 청부 하고, 을측은 갑지사의 이름으로 감리 업무를 맡고 갑측에 신고한다. 감독 기간 동안 갑은 을측의 사무를 감독하고 관리할 것이다.
둘. 갑을 쌍방의 권리와 의무
위험 팁: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
협력 각 측의 권리와 의무를 명확히 합의하여 프로젝트의 실제 운영에서 입씨름하는 것을 피해야 한다.
다시 한 번 따뜻한 알림: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. 갑은 유효한 영업허가증과 공사 감독 자격증을 제공할 책임이 있다.
2. 갑측은 을측의 공사감독에 상응하는 서류관리를 하고 을측의 감독에 상응하는 업무지도를 제공해야 한다.
3. 을측은 반드시 국가공사 건설법규의 요구에 따라 감리법법규의 규정을 엄격히 집행하고 감리질서를 엄격히 조율하여 공사 감리의 질을 보장해야 한다.
4. 을측은 공사 감독 과정에서 공사 감독의 기술 및 품질 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 상응하는 공사 감독 전문가를 갖추어야 한다. 모든 공사 감독 기술자와 경영진은 을측이 임면한다 .....
5. 을측은 반드시 월별로 갑측에 상응하는 재무제표를 제공하고, 즉시 갑측에 감리 항목의 약속된 총가격과 그에 상응하는 비용 분담을 보고하고, 쌍방이 약속한 비율에 따라 해당 관리비를 제때에 지불해야 합니다.
셋. 소득 분배
1. 을 측은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 달러를 지불해야 한다
2. 관리비는 분기별로 결제합니다.
넷째, 계약 위반에 대한 책임
위험 팁: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약은 상세하지만 협력자가 위약을 위반하지 않는다고 보장할 수는 없다. 따라서 위약 조항을 명확히 규정할 필요가 있으며, 일단 한쪽이 위약하면 상대방은 이를 추징의 근거로 삼을 수 있다.
1. 갑은 반드시 약속대로 해당 영업허가증과 자격증을 제공해야 한다. 그렇지 않으면 을측은 언제든지 본 계약을 해지하고 갑측에 상응하는 손실을 배상할 것을 요구할 권리가 있다.
파티 b 는이 계약에 따라 해당 관리비를 지불해야합니다. 기한이 지난 경우 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 지불 할 권리가 있습니다
동사 (verb 의 약어) 분쟁 해결
협의 유효기간 내에 쌍방이 논란이 있으면 상호 이해 호혜의 원칙에 따라 협의하여 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 쌍방은 갑 측이 소재한 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
자동사 다른 사람
본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 체결되었습니다
당사자 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대표 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대표 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
엔지니어링 데이터 감독 계약 3 당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약 번호: _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법 및 관련 규정에 따르면 갑을 쌍방은 성실한 신용, 평등 호혜의 원칙에 따라 인테리어 공사 위탁 감리 문제에 합의하여 본 계약을 체결했다.
제 1 조 프로젝트 개요
갑측이 을측에 감리 의뢰한 항목 (이하 "항목") 의 개황은 다음과 같다.
1. 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 사무실 네트워크 변환.
2. 프로젝트 위치: 방: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 방
3. 프로젝트 규모: 총 투자는 인민폐 _ _ _ _ _ (대문자: _ _ _ _ _ _ _) 입니다.
제 2 조 당사자 a 의 권리
1. 갑은 총계약자를 선택하고 계약을 체결할 권리가 있다.
2. 갑측은 프로젝트 규모, 설계 기준, 계획 설계, 생산 공정 설계 및 설계 사용에 대한 기능 요구 사항을 결정하고 엔지니어링 설계 변경을 승인할 권리가 있습니다.
3. 을측이 총감리 엔지니어를 교체하는 것은 반드시 사전에 갑의 동의를 얻어야 한다.
4. 갑측은 을측에 감리 업무 범위 내의 감리 월보와 특집 보고서를 제출하도록 요구할 권리가 있다.
5. 갑측이 을측이 감리 계약에 따라 감리 의무를 이행하지 않거나 청부업자와 담합해 갑이나 프로젝트에 손해를 입히는 것을 발견했을 때, 갑측은 을측에 을측 인원을 교체하여 계약을 해지할 때까지 요구할 권리가 있으며, 을측에 상응하는 배상 책임 또는 연대 배상 책임을 요구할 권리가 있다.
제 3 조 당사자 a 의 의무
1. 갑은 을측이 감리 업무를 수행하기 전에 을측에 선불금을 지불해야 한다.
2. 갑방은 공사 건설의 모든 외부 관계를 조정하고 감독 업무를 위한 외부 조건을 제공할 책임이 있다. 필요에 따라 조정 작업의 일부 또는 전부를 을측에 위임하는 경우, 위임 업무와 그에 상응하는 보수는 전용 조항에 합의해야 한다.
3. 갑측은 쌍방이 합의한 시간 내에 을측에 감리 업무에 필요한 프로젝트 관련 공사 자료를 무료로 제공해야 합니다.
4. 갑측은 을측이 서면으로 제출한, 약속시간 내에 결정을 요구하는 모든 사항에 대해 서면 결정을 내려야 합니다.
5. 갑측은 공사 상황에 익숙하고 정해진 시간 내에 결정을 내릴 수 있는 상주대표에게 을측에 연락하도록 권한을 부여하고 상주대표를 교체하기 전에 을측에 통지해야 한다.
6. 갑측은 을측에 부여한 감리권과 을측 주요 회원의 기능분업과 감리권한을 서면형식으로 선정한 계약업체에 통보하고 제 3 자와의 계약서에 명시해야 한다.
7. 갑은 을측 감독 업무에 영향을 미치지 않는 시간 내에 다음과 같은 정보를 제공해야 합니다.
(1) 이 프로젝트와 협력하는 원자재, 부품 및 장비 제조업체 목록
(2) 본 프로젝트와 관련된 협력 단위 및 협력 단위 목록을 제공합니다.
8. 갑은 을측에 사무실, 통신시설, 을측 직원 주택 및 약속시설을 무료로 제공하고 을측 소유 시설에 합리적인 경제적 보상을 해야 한다.
제 4 조 당사자 a 의 책임
1. 갑은 위탁감리 계약서에 규정된 의무를 이행해야 한다. 본 계약을 위반하면 위약 책임을 지고 을측에 조성된 경제적 손실을 배상해야 합니다 .....
2. 을측이 위탁업무를 처리할 때 을측에 귀속될 수 없는 이유로 손해를 입은 경우 갑측에 배상을 주장할 수 있습니다 .....
3. 만약 갑측이 을측에 대한 클레임을 성립할 수 없다면, 갑측은 을측이 클레임으로 인한 모든 비용을 배상해야 한다.
제 5 조 을측의 권리
1. 갑이 위탁한 프로젝트 범위 내에서 갑의 허가 및 관련 법규 규정에 따라 을측은 다음과 같은 권리를 누린다.
(1) 일반 계약자의 추천권을 선택합니다.
(2) 프로젝트 하도급자의 승인권을 선택한다.
(3) 프로젝트 규모, 설계 기준, 계획 설계, 생산 공정 설계, 기능 요구 사항 등을 포함하여 프로젝트 건설 관련 문제에 대해 갑측에 건의할 권리
(4) 안전과 최적화의 원칙에 따라 엔지니어링 설계의 기술적 문제에 대해 설계자에게 조언한다. 제시된 방안이 공사 건설가격을 올리거나 공사 기간을 연장할 수 있다면 사전에 갑의 동의를 구해야 한다. 공사 설계가 국가가 반포한 건설 공사 품질 기준이나 설계 계약에 부합하지 않는다는 것을 알게 되면 을측은 서면으로 갑에게 보고하여 설계자에게 시정을 요구해야 한다.
(5) 품질 보장, 공사 기간 보장, 비용 절감 원칙에 따라 프로젝트 시공 조직 설계 및 기술 방안을 심사하고 계약자에게 건의를 하고 갑 측에 서면 보고를 제출한다.
(6) 공사 건설 중 관련 협력단위의 조직 조정을 담당하고, 중요한 조정사항은 갑측에 미리 보고한다.
(7) 갑의 동의를 거쳐 을측은 개공령, 휴업령, 복공령을 발행할 권리가 있지만 사전에 갑측에 보고해야 한다. 만약 긴급한 상황이 앞당겨 보고하지 못한다면, 24 시간 내에 갑측에 서면으로 보고해야 한다.
(8) 공사에 사용된 재료와 공사의 질을 점검할 권리. 계약자에게 설계 요구 사항, 계약 요구 사항 및 국가 품질 기준을 충족하지 않는 재료, 부품 및 장비의 사용을 중지하도록 통지할 권리가 있습니다. 규범과 품질 기준을 충족하지 못하는 공정, 사업부, 하위 프로젝트 및 안전하지 않은 시공 작업의 경우 계약자는 계약자에게 가동 중지 시간, 정류 및 재작업을 통지할 권리가 있습니다. 청부업자는 감리기관의 복공 지시를 받은 후에만 복공할 수 있다.
(9) 공사 진도에 대한 검사와 감독권, 공사 실제 준공일을 앞당기거나 공사 건설 계약의 준공기한을 초과하는 서명권.
(10) 공사 계약서에 규정된 공사 가격 범위 내에서 공사 대금에 대한 감사 서명권, 공사 결산에 대한 확인 거부권. 총감리 엔지니어의 서명 없이 갑은 공사비를 지불하지 않는다.
2. 갑측의 허가 하에 을측은 어떤 청부업자의 계약의무에 대해서도 변경을 제기할 수 있습니다. 만약 이것이 공사 비용이나 품질이나 진도에 심각한 영향을 미친다면, 이러한 변경은 반드시 사전에 갑의 비준을 받아야 한다. 비상시, 만약 갑의 비준을 미리 보고하지 못하면 을측도 갑의 변경 사항을 가능한 한 빨리 통지해야 한다. 감리 과정에서 청부업자 인원이 제대로 작동하지 않는 것을 발견하면 감리기관은 청부업자에게 관련 인원을 교체하도록 요구할 수 있다.
3. 위탁사업 범위 내에서 갑측이나 청부업자의 상대방에 대한 모든 의견과 요구 (클레임 포함) 는 먼저 감리기관에 제출해야 하며, 감리기관은 처리 의견을 연구한 후 쌍방과 협의해야 한다. 갑과 청부업자가 논란을 일으킬 때 감독기관은 자신의 기능에 따라 독립적으로 판단하고 공정하게 중재해야 한다. 양측 분쟁은 정부 건설 행정 주관부에서 중재하거나 중재기관에 의해 중재하는 경우 증명된 사실 자료를 제공해야 한다.
제 6 조 을측의 의무
1. 을측은 계약약속대로 감리 업무에 필요한 감리 기관과 을측 인원을 파견하여 임명된 총감리엔지니어와 감리기관의 주요 회원명단과 감리계획을 갑에게 제출하고 감리계약전용조항에 규정된 감리사업 범위 내에서 감리업무를 마쳐야 한다. 계약의무를 이행하는 동안 계약약속에 따라 정기적으로 갑측에 감리 업무를 보고해야 한다.
2. 본 계약에 따른 의무를 이행할 때 을측은 열심히 일해서 갑측에 그 수준에 맞는 건의를 제공하고 각 측의 합법적 권익을 공정하게 보호해야 합니다.
3. 을측이 사용하는 갑측이 제공하는 시설과 물품은 갑측의 재산에 속한다. 감독 작업이 완료되거나 일시 중지되면 계약서에 명시된 시간과 방식에 따라 시설과 남은 물품을 갑에게 넘겨야 한다.
4. 계약 기간 또는 계약이 종료된 후 관련 당사자의 동의 없이 본 프로젝트 및 본 계약 업무와 관련된 기밀 정보를 공개할 수 없습니다.
제 7 조 을측의 책임
1. 을측의 책임기간은 위탁감리계약의 유효기간이다. 감독 과정에서 공사 진도의 지연이나 지연으로 인해 서면으로 약속한 날짜를 초과하는 경우 쌍방은 그에 상응하는 연장 계약 기간을 더 합의해야 한다.
책임 기간 동안 파티 b 는 합의 된 조건을 이행해야합니다. 을 측의 잘못이 갑 측에 경제적 손실을 초래한 경우, 갑 측에 배상해야 한다 .....
3. 을측은 청부업자가 계약규정을 위반한 품질요구와 완공 (플롯 및 인도) 기한에 대해 책임을 지지 않습니다. 불가항력으로 위탁 감독 계약이 전부 또는 부분적으로 이행되지 않을 경우 을측은 책임을 지지 않습니다. 그러나 갑은 제 5 조 규정을 위반한 관련 사항에 대해 배상 책임을 져야 한다.
4. 을측이 갑에게 클레임을 제기할 수 없을 때, 을측은 갑측이 이로 인해 배상한 모든 비용을 배상해야 한다.
제 8 조 감독 보수 및 지불
1. 감독자의 총 보수는 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ (대문자: _ _ _ _ _ _) 이다.
위의 감독 보수는 다음과 같이 지급됩니다.
3. 갑측이 규정된 지급기한 내에 감리 보수를 지급하지 못하면 매일 을측에 연체금액의% 의 연체료를 지급해야 한다.
제 9 조 계약 기간
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에서 _ _ _ _ _ _ _ _ 개월
제 10 조 분쟁 해결
본 계약의 관련 조항의 해석 또는 이행으로 인해 발생하는 모든 분쟁은 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 화해나 중재가 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 관할권이 있는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 11 조 발효 조건
1. 본 계약은 쌍방의 법정대표인 또는 공인대리인이 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다. 각 측은 계약서 정본에 승마 도장을 찍어야 한다.
이 계약은 동일한 법적 효력이 있는 한 부입니다. 쌍방은 각자 제각각이고, 나머지는 관련 법률 절차를 이행하는 데 쓰인다.
당사자 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 당사자 b (도장): _ _ _ _ _ _ _ _
대리인: (서명) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대리인: (서명) _ _ _ _ _ _ _ _ _
회사 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
우편 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 우편 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화번호: \
팩스: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
이메일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _
계정 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
공사 자료 감리 계약 4 의 위탁자 (이하 갑측)
감리측 (이하 을측)
갑은 을측에 장식 공사를 감독하도록 위탁했고, 쌍방은 협상을 거쳐 다음과 같은 계약을 체결하기로 동의했다.
첫째, 서비스 내용, 방법 및 요구 사항
1, 서비스 내용:
① 프로젝트명: 덕선당 동포약국, 덕선당 금계정 약국 및 클리닉, 덕선당 서리 클리닉.
③ 공사 규모: 실내 총 건축 면적 약 1 000m2.
④ 감독 범위: 인테리어 도면의 실내 부분.
(5) 서비스 범위:
(1) 조기 규제
설계 계획 및 도면을 승인합니다. 프로젝트 예산 검토 설계 방안이 확정된 지 5 일 (영업일 기준) 이내에 설계 도면을 기준으로 공사 수량을 계산하고, 정액에 따라 예산을 편성하여 전체 공사의 총원가를 통제한다.
(2) 중기 감독
도면 및 재료 명세서에 따라 각 노드의 재료에 대한 현장 검수를 수행하여 시공 단위가 재료의 브랜드와 품질을 변경하지 못하도록 합니다. 각 노드의 숨겨진 엔지니어링 품질을 검사하여 각 노드가 도면에 따라 시공되었는지 확인합니다. 디자인, 장소, 도면 등의 다른 요인으로 인해 변경이 필요한 경우 건설 단위와 도킹하여 비자 변경을 확인합니다.
(3) 사후 감독
프로젝트 정산 감사 공사 단위의 증감과 공사가 완공될 때의 결산을 심사하다.
2. 서비스 모델:
① 공사 초기에 을 측은 갑 측과 협조하여 감독과 감사 업무를 완성해야 한다.
(2) 공사 기간 중 을측은 수시로 장식 공사 과정을 감독한다.
(3) 공사 후기 을측은 공사 결산을 심사하여 갑측이 공사 품질 보증 계약을 체결하는 것을 도왔다.
3. 서비스 약속:
(1) 프로젝트 감독 과정에서 을측은 프로젝트의 실제 상황에 따라 갑측에 관련 합리화 건의를 제공했다.
② 을 측은 적극적이고 진지하며 책임 있고 공정한 서비스 태도로 갑 측에 감독 서비스를 제공한다.
(3) 을측은 공사 건설의 모든 중요한 부분을 상세히 감시하여 공사의 질이 예상한 목표에 도달하도록 해야 한다.
둘. 클라이언트는 다음 조건을 제공합니다.
을측에 본 프로젝트와 관련된 원자재, 부품, 기계 설비의 제조업체 명단, 본 프로젝트와 관련된 협력 단위 및 협력 단위 명단을 제공하다.
셋. 권한 범위
위탁 항목의 범위 내에서, 갑은 건설기관에 서면으로 을측에 다음과 같은 감리권을 부여한다고 통지해야 한다.
1, 재료를 올바르게 선택하고 시공 품질을 검사합니다.
2. 시공공예를 변경할 권리는 갑의 비준을 받아야 한다 .....
건설 기관에 처벌 제안을 할 권리가 있습니다.
4. 시공단위 인원 조정에 대한 건의권이 있고, 현장 문명 건설에 대한 관리권이 있다.
5, 공사 착공, 조업 중단, 복공, 연기, 검수 등의 고리에 서명하다.
6. 엔지니어링 지불 감사. 을측의 서명 승인 없이 갑은 건설단위 공사 1 의 경영권을 지불하지 않는다.
7. 공사 품질, 진도, 원가 감시권, 시작일 (조기 또는 연체) 의 서명권.
8. 협력 단위와의 조직 조정권을 주재한다.
넷. 계약 기간:
계약 체결일로부터 20xx 65438+2 월 1 20xx 2 월 28 일까지.
다섯째, 감독 수수료 및 지불 방법:
1. 이번 인테리어의 감리비는 8 만 원입니다. [감독 기간 3 개월. 한 달 이상 연체되면 감독비는 원상 10% 를 보상으로 늘린다.]
2. 결제 방법:
계약 기간 동안 2 기, 계약금 50%, XX,000 원 (대문자: 인민폐 40,000 원) 으로 지급됩니다. 계약 체결 후 3 일 이내에 을측에 지불하고, 공사 준공 결산 확인 완료 후 3 일 이내에 미금의 50% 인 XX,000 원 (대문자: 인민폐 40,000 원) 을 지급한다.
자동사 위약 책임 미만:
1. 감리책임기간 동안 을측의 잘못이 갑측에 경제적 손실을 초래하면 갑측은 을측의 감리비용에서 상응하는 손실비용을 공제할 권리가 있다.
2. 을측은 갑이 을측에 부여한 권한을 이행하지 않아 발생하는 손실을 부담하지 않습니다 .....
3. 갑측이 예정대로 을측에 감리비를 지급하지 못하여, 기한이 하루 지날 때마다 계약가격 5‰ 의 위약금을 부담해야 한다.
일곱. 분쟁 및 해결책:
1. 갑을 쌍방은 공사 감리 책임에 대해 논란이 있어 을측의 구체적인 감리 행위가 국가 관련 감리 규범과 기준에 부합하는지 여부에 따라 판결을 내린다.
2. 만약 공사 감리 책임을 인정할 수 없다면, 갑을 쌍방은 관련 부서에 중재기관의 중재를 인정하거나 제청할 권리가 있다.
3. 위약 또는 계약 해지로 인한 손실과 경제적 배상은 쌍방이 협의하여 해결한다. 협상이 이루어지지 않으면 관련 중재기구 중재를 제출하거나 인민법원에 소송을 제기한다.
8. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방은 각각 두 부씩 고집하며, 서명 후 효력이 발생하며, 공사가 완공되면 자동으로 효력을 상실한다.
파티 a 회사 (인감): 파티 b (인감):
대리인 (서명) 대리인 (서명):
파티 a 주소: 파티 b 주소:
전화: 전화:
연월 일월 일월 일.
프로젝트 정보 감독 계약 5 당사자 a: _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법 및 기타 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고 을 측에 철거 사업지 범위 내 모든 주택 (모든 건축 (구조) 건물 및 부착물 포함) 을 위탁해 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3, 프로젝트 내용 및 주요 엔지니어링 수량:
4. 계약 가격:
둘째, 쌍방의 책임
(1) 당사자 a 의 책임:
1. 을측이 프로젝트 철거에 사용할 건물, 부착물 및 관련 설비를 결정하는 데 도움을 줍니다.
2. 본 공사 과정에서 조직기관, 안전보호조치, 현장관리 및 공사 시행을 감독하고 공사 진도와 시공 품질을 점검한다.
3. 제때에 공사 준공 검수를 조직하다.
(b) b 국의 책임:
1. 본 계약 제 1 조에 규정된 공사 내용과 요구 사항에 따라, 계약기간 내에 지상 건축 (구조) 건물, 부착물, 설비 이전 및 부지 평평 (철거는 실외 패드 고도가 0 임을 의미합니다. 00) 그리고 오물 쓰레기 제거 등.
2. 국가, 성, 시의 본 프로젝트 건설에 관한 규정을 준수하다. 을측은 공사를 하청해서는 안 된다. 공사 과정에서 을측 대표는 공사가 끝날 때까지 장기간 현장 지휘와 조율에 머물러야 한다.
3. 을측 시공현장 대표로 본 공사 현장 관리를 담당하고 안전생산, 문명공사, 먼지 방지 등의 조치를 실시하여 시공현장이 정부 관련 부서의 관리 요구 사항을 충족하는지 확인하도록 임명한다.
4. 프로젝트 건설의 전 과정에서 을측은 공사 규범에 따라 완전하고 효과적인 안전조치를 엄격히 취해야 하며 인근에서 철거되지 않은 건물의 안전에 대한 책임을 져야 한다. 공사 과정에서 안전사고가 발생하거나 인접한 건물이 파손될 경우 을측은 모든 법률과 경제적 책임을 져야 한다.
5. 갑측의 요구에 적극적으로 협조하여 검수하면서 철거하고, 조속히 공사 진도를 추진한다.
셋째, 계약 위반에 대한 책임
1. 을측 사유로 공사 기간이 지연되면 갑측은 500 원/일 기준에 따라 을측 철거 업무비에서 공제됩니다.
2. 시공과정에서 갑측이 제때에 효과적으로 협조하지 못하거나 을측의 책임을 위반하면 갑측은 다른 시공기관을 초청하여 시공할 권리가 있으며 을측은 무조건 현장을 철수해야 하며 간섭해서는 안 된다.
넷. 기타 사항
1. 만약 갑을 쌍방이 본 계약을 이행하는 과정에서 어떠한 분쟁이 발생하면, 쌍방은 공동, 양해, 우호적인 태도로 협의하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 프로젝트 소재지 건설 행정 주관 부서에 조정을 신청할 수 있다. 조정이 이루어지지 않으면 샤먼 중재위원회에 제출하여 중재할 수 있다.
2. 갑의 원인이나 불가항력의 자연요인으로 인한 휴업으로 공사 기간이 지연되거나 철거가 철거자의 방해를 받으면 공사 기간이 순연된다.
3. 본 계약은 이행 과정에서 미결이 있을 경우 갑을 쌍방은 별도로 보충 계약이나 협의를 체결할 수 있으며, 보충 계약이나 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가진다.
동사 (verb 의 약어) 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
서명 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _