고객 (당사자 a):
계약자 (을):
엔지니어링 프로젝트:
갑을 쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 갑은 을측에 거실 인테리어를 의뢰하기로 결정했다. 프로젝트의 원활한 진행을 보장하기 위해 국가 관련 법규에 따라 본 계약을 특별히 체결하여 * * * * * 준수할 수 있도록 합니다.
제 1 조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 방 사양: 방 유형: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. 시공 내용: 첨부 (1) "가장시공 내용 목록 및 시공 도면" 을 참조하십시오.
4. 위임 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. 프로젝트 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. 프로젝트 완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
총 품목 일수: _ _ _ _ _ _ _
제 2 조: 공사 가격
엔지니어링 가격 (대문자) 은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 (대문자) 입니다
1, 재료 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
2, 인건비 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안;
3. 설계 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.
4, 건설 운송비 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안;
5. 수수료는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.
6. 관리비는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.
7. 기타 비용 (내용 참조) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 3 조: 품질 요구 사항
1. 공사에 사용된 주요 재료의 품종, 규격, 명칭은 쌍방이 승인해야 한다.
본 공사의 검수 기준은 국가의 관련 규정을 참고하여 집행한다.
3. 시공과정에서 갑측이 특수시공사업이나 특수품질요구가 있는 경우, 쌍방은 증가된 비용에 대해 확인과 보충계약을 체결해야 합니다.
4. 갑이 구매한 모든 재료와 설비는 갑이 부담합니다. 을측은 공사의 질에 대해 책임을 져야 한다.
5. 만약 갑이 프로젝트 주관을 초빙한다면, 프로젝트가 시작되기 전에 을측에 통지하여, 일이 연결되도록 해야 한다.
제 4 조: 자재 공급
1. 을측은 국가 관련 가격 규정에 따라 본 계약에 사용된 자료에 대해 엄격하게 가격을 명시해야 합니다. 갑이 제공한 재료는 본 계약서에 규정된 장식공사에 적용되며 갑의 동의 없이는 다른 용도로 사용할 수 없습니다. 을측이 다른 용도로 옮기면 을측은 재료의 두 배의 가격으로 갑을 배상해야 한다.
2.? 을측이 제공한 재료와 설비가 품질 요구 사항이나 규격에 맞지 않으면 사용할 수 없습니다. 이미 사용했다면, 프로젝트에 대한 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
3. 갑측이 구매 및 공급을 담당하는 재료와 설비는 설계 요구 사항을 충족하는 자격을 갖춘 제품이어야 하며, 제때에 현장에 공급되어야 합니다. 도착 지연, 공사 기간 지연, 처벌 지연. 을측에 갑에게 재료 총액의 10% 를 관리비로 지급하다. 재료는 을측이 검수를 거친 후 을 측이 책임지고 보관하고, 부적절한 보관으로 인한 손실은 을 측이 배상해야 한다.
제 5 조: 지불 방법
1 ..? 계약이 체결된 후 갑은 100% 공사비와 50% 공사비를 지불합니다. 공사 기간이 반까지 진행되면 (? 연월일), 갑은 2 차 공사비의 40% 를 지불할 것이다. 나머지 10% 는 공사 준공 검수 후 갑측에 지급됩니다. (참고: 건설 비용에는 인건비가 포함됩니다.)
갑측이 기한 내에 지불하지 못한 것은 위약에 속하며 을측은 공사를 중지할 권리가 있다. 검수 후 공사 가격이 정산되지 않아 사용할 수 없습니다.
2. 공사 중 공사 증감이나 변경이 필요한 경우 쌍방은 보충 계약을 체결해야 하며, 을측은 공사 변경 주문을 발행하고 공사 현장 책임자에게 통보해야 한다. 공사 가격을 증감하여 즉석에서 결산하다.
3. 만약 갑이 본 계약서에 규정된 기한 내에 공사 가격을 미리 지불하지 못하면, 1 일마다 을측에 공사 가격의 1% 를 지불해야 한다.
4. 갑측이 거실 인테리어로 은행에 담보를 잡은 경우 담보증명서 및 관련 서류 (사본) 를 을측에 넘겨야 한다 .....
제 6 조: 건설 기간
1. 을측의 원인으로 완공이 지연되면, 매일 갑측에 1% 의 근무비용을 위약금으로 지불해야 한다. 근무비용이 공제될 때까지. 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되면 하루 지연될 때마다 을측에 장식공사 가격 중 인건비의 1% 를 지불해야 합니까? 위안。
2. 만약 갑이 선정한 불합격 재료와 설비가 공사 품질과 공사 기간에 영향을 미친다면 갑측이 재작업 비용을 부담하고 을측 시공으로 인한 품질 사고는 을측이 재작업 비용을 부담하며 공사 기간은 변하지 않는다.
3.? 공사 과정에서 공사 품질 문제와 쌍방의 의견이 일치하지 않아 조업 중단을 늦추거나 공사 기간 지연으로 처벌하지 않는다. 쌍방은 자발적으로 관련 부서에 중재나 중재를 요청하고, 가능한 한 빨리 분쟁을 조율하여 공사를 계속해야 한다.
4. 만약 갑의 사유로 재작업이 필요하거나 갑의 공사 내용 변경으로 공사 기간이 지연되는 경우 비자를 신청해야 하고, 갑은 전체 시공비용을 부담해야 한다. 을측의 원인으로 재작업을 초래하면 을측이 책임을 지고 공사 기간은 변하지 않는다.
5. 시공과정에서 을측의 동의 없이 시공인원에게 공사 내용 변경으로 인한 품질 문제와 공사 기간 지연은 갑측이 책임진다.
제 7 조: 프로젝트 수락
1. 공사 품질 검수, 은폐 공사를 제외한 모든 공사가 완료된 후 을측은 갑을 조직하여 준공 검수를 진행해야 한다. 쌍방이 공사 결산과 이양 수속을 처리하다.
2. 을측이 갑측에 공정 검수와 준공 검수를 통지한 후, 갑은 3 일 이내에 와서 검수해야 한다. 기한이 지나도 처리하지 않는 것은 갑측이 자동으로 권리를 포기하고 검수를 통과한 것으로 간주된다. 문제가 있으면 갑이 책임진다. 갑이 스스로 입주하는 것은 합격으로 간주된다.
3. 만약 갑이 을측이 규정한 시간 내에 와서 검수하지 못한다면, 을측에 제때에 통지하고 날짜를 정해야 합니다. 그러나 갑은 이 공정이나 프로젝트의 완료 날짜를 인정하고 을측의 보관비 및 관련 비용을 부담해야 한다.
제 8 조: 기타 사항
1 ..? 갑의 책임
1) 반드시 부동산 관리부에서 인정한 주택 평면도와 물, 전기, 공기 구조도를 제공하거나 갑이 주택 평면도와 물, 전기, 공기 구조도를 제공하고 을측에 현장 교섭을 해야 한다 .....
2) 2 차 인테리어 공사, 집의 전부 또는 일부를 비우고 시공에 영향을 미치는 장애물을 제거한다. 집 안에 남아 부분적으로 비울 수 있는 가구와 가구에 대해서는 필요한 보호 조치를 취하고 을측과 모든 수속을 밟아야 하며, 비용은 을측이 부담해야 한다.
3) 원래 건물 구조나 설비, 파이프라인을 철거하거나 변경해야 하는 경우 현지 주택 관리 부서에 수속을 하고 관련 비용을 부담해야 합니다. 공사 시 공공 부위를 임시로 사용해야 한다면 이웃에게 인사해야 한다.
을측의 책임
1) 영업 허가증, 회원증 또는 시공 자격을 자발적으로 제시해야 합니다. 영업 사원은 반드시 법정 대리인의 위탁 증명서를 가지고 있어야 한다.
2) 직원 한 명을 을측의 현장 대표로 지명하여 계약 이행을 책임지고, 계약요구에 따라 시공을 조직하고, 품질보증량은 제때에 시공 임무를 완성한다.
3) 시공현장의 안전, 방화, 자격증 유도, 문명공사, 시공으로 인한 파이프 막힘, 누수, 정전, 물품 손상 등의 사고가 다른 사람에게 영향을 미치는 것을 방지한다. 만약 발생한다면, 반드시 가능한 한 빨리 수리하거나 배상해야 한다.
4) 계약을 엄격히 이행하고, 신용기간을 실시한다. 만약 완공이 지연되면, 예를 들면 벗기기, 용공, 핑계로 갑의 대금을 유도하면, 조사를 거쳐 위약으로 간주된다.
5) 장식 공사 범위 내의 보증 책임을 진다. 보증 기간은 12 개월이며, 공사가 완공되어 갑의 검수 합격일로부터 계산한다. .....
제 9 조: 계약 위반에 대한 책임
계약이 발효된 후, 계약 이행 기간 동안 제멋대로 계약을 해지한 당사자는 상대방에게 계약 총액의 5% 를 위약금으로 지불해야 한다. 계약 무단 해지로 상대방에게 초래된 실제 손실이 위약금을 초과하는 경우 배상해야 한다.
제 10 조: 분쟁 해결
본 계약 이행 과정에서 쌍방이 분쟁이 발생하면 쌍방은 공사 진도에 영향을 주지 않고 협의하여 해결해야 한다. 당사자가 협상을 꺼리고 분쟁을 해결하거나 협상을 할 수 없는 경우, 계약 약속에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 11 조: 계약의 변경 및 해지
1. 본 계약은 쌍방의 서명을 거쳐 발효된 후 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면 쌍방이 합의한 후에 보충 협의에 서명해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 총 계약 가격의 65,438+00% 에 따라 위약금을 지불하고 종결 수속을 밟아야 합니다.
2. 시공과정에서 어느 한쪽이 계약 해지를 제안하면 서면으로 상대방에게 제기해야 하며, 쌍방이 청산 수속을 처리하고 계약 해지계약을 체결하기로 동의한 후 본 계약은 종결로 간주된다.
제 12 조: 계약 발효
1. 본 계약과 그 부속서는 쌍방이 도장을 찍어서 서명 후 효력이 발생한다.
보충 계약은이 계약과 동일한 법적 효력을가집니다.
3. 이 계약 (첨부 및 보충 계약 포함) 은 한 양식에 두 부씩? 갑을 쌍방이 각각 보유합니까? 공유하세요.
파티 a (소유자): 파티 b:
(서명)? (서명)
주소: 회사 주소:
우편 번호:? 우편 번호:
작업 단위:? 법정 대리인:
대리인:? 대리인:
전화:? 전화:
계약 주소: 계약 날짜:
-응? 장식 계약 모델 (표준판 2)
_ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑이라고 함)
계약: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
본 협정은 쌍방이 협의하여 체결하고 쌍방이 공동으로 준수한다. 양 당사자의 동의를 얻어 본 계약은 _ _ 이 (가) 작성했습니다.
첫째, 프로젝트:
1, 3 실 (2 실 1 실, 이하 3 실) 은 난방과 파이프 (거실은 대칭이어야 함) 를 포함한 벽 구석 선을 표시하고 지붕 주위에 석고선을 표시하여 3 실 문과 창문을 덮습니다. 거실과 침실에는 강화마루가 깔려 있다. 모든 방은 원래 페인트, 거실, 침실 느끼함을 제거하고 입방페인트를 두 번 닦았다.
2. 발코니의 문과 창문에 가로대를 놓고 갑의 요구 (도면) 에 따라 선반을 만든다. 발코니 동쪽에는 다목적 캐비닛 (아래에 신발을 놓고 위에 책장을 놓음) 과 서쪽에는 발코니를 깔고 타일을 깔고 PVC 판을 걸어 놓는다.
3, 화장실, 화장실, 주방 타일에서 꼭대기까지, 지붕에 PVC 보드를 걸어 놓습니다. 부엌 바닥에 타일을 깔고 난로를 하나 만들었다.
4. 방의 전원 회로는 갑의 요구에 따라 적절히 조정해야 하고, 거실 문 뒤에는 다목적 캐비닛 (아래에 신발을 놓고 위에 옷을 걸다) 이 있다.
세부 사항이 포함되지 않은 경우, 당사자 a 는 계획을 제출하고 토론해야합니다.
둘째, 계약 방법:
갑 측은 반드시 을 측의 요구에 따라 (을 측은 미리 갑 측에 통지해야 함) 인테리어 기간에 필요한 재료를 확보하고 을 측이 시공을 책임져야 한다. 개인 주택 인테리어 계약 샘플 3. 품질 기준: 시공 품질은 안전 요구 사항을 충족하며, 인테리어 품질은 같은 시공 유형의 인테리어 기준보다 낮지 않으며, 쌍방이 인정한다.
넷째, 건설 기간:
20XX 년 8 월 20 일부터 20XX 년 10 월 10 일까지 제때에 완성할 수 없으며 하루 50 위안의 벌금을 물게 됩니다.
다섯째, 프로젝트 비용:
재료는 갑이 제공하고, 갑은 을측 우육백원 장식인건비만 지불한다.
자동사 지불 조건 미만:
공사가 준공된 후 갑측의 검수를 거쳐 상술한 건설 프로젝트 및 설계 요구 사항에 부합하며 인테리어 인건비는 3 일 이내에 한 번에 지급됩니다.
일곱째, 기타 질문:
인테리어 공사의 구체적인 요구는 갑이 제기하고 을측이 실시한다 .. 본 협의의 미완은 쌍방이 협의하여 해결한다. 본 계약은 쌍방이 서명한 날부터 효력이 발생한다.
여덟. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며 동등한 효력을 가지고 있다.
갑: 을:
서명 (도장): 서명 (도장):
연도? 달? 일? 연도? 달? 태양
-응? 장식 계약 모델 (starter edition)
갑측 (고용주): _ _ _ _ _ _
회사명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _
주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 우편 주소: _ _ _ _ _ _
을측 (계약자): _ _ _ _ _ _
법정 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ job: _ _ _ _ _ _ _
연락처: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _
우편 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 우편 번호: _ _ _ _ _ _ _
제 1 조 프로젝트 개요
1. 1 프로젝트 위치: 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2 주택 구조: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.3 공사 가격: 홈침실 인테리어 공사 가격은 시장 경쟁 원칙에 따라 다음과 같이 품질이 우수하다고 합의했습니다. 총 가격: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 여기서 재료비는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 쌍방의 동의를 거쳐 시공 내용이 변경되고, 변경 부분의 공사 대금은 실제 상황에 따라 별도로 계산한다.
1.4 엔지니어링 계약 방법: 양 당사자는 다음과 같은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 채택하기로 합의했습니다
(1) 을측은 모든 자료를 청부 맡았다. (부속서 v: b 국이 제공 한 장식 재료 목록 참조)
(2) 을 측은 일부 재료를 청부 맡고, 갑 측은 일부 재료를 제공한다 (첨부 4: 갑 측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조, 첨부 5: 을 측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조).
(3) 을측과 갑측이 도급한 모든 자료 (첨부 4: 갑이 제공한 인테리어 재료 목록 참조).
1.5 공사 기간 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일; 시작 일자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ 월 _ _ 일입니다
제 2 조 시공 도면
쌍방은 다음과 같은 방법으로 시공 도면을 제공하기로 동의했다.
1 당사자 a 가 직접 시공 도면을 설계하고 제공하며 제출 시간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
2 갑은 을측에 공사 설계도면을 한 양식에 세 부씩 의뢰하고, 갑, 을, 시공팀은 각각 한 부씩 (첨부서 6: 가정장식공사 설계도면 참조), 설계비는 갑이 지불한다 (이 비용은 공사 가격에 포함되지 않음).
3 시공 도면은 쌍방이 서명한 후에 효력이 발생한다.
제 3 조 당사자 a 의 권리와 의무
1 시공 전 시공기간 동안 물, 전기 공급을 제공하고 사용주의사항을 설명합니다.
2. 공사의 품질과 시공 진도의 감독에 참여하고, 재료 입장과 공사 준공 검수에 참여한다.
3 프로젝트 소재지 부동산 관리 부서에서 받는 건설보증금 및 각 부동산 관리비는 갑이 지불하고 (출입증 제외), 을측은 부동산 관리에 필요한 관련 자료를 제공하는 데 협조한다.
4. 주택 장식으로 인한 폐기물은 함부로 쓰러뜨려서는 안 된다. 갑은 부동산 관리 단위, 주택 소재지 주민위원회 또는 본 단위 주택 관리 부서가 지정한 장소, 방식 및 시간에 따라 쌓여 관련 규정에 따라 제거해야 합니다.
5. 홈룸 인테리어로 인한 파이프 막힘, 누수, 정전, 물품 손상 등은 을측이 책임지고, 갑측은 을측에 수리 및 배상을 요청해야 한다.
제 4 조 파티 b 의 권리와 의무
1 시공 과정에서 국가' 주택 장식 공사 규범' 을 엄격히 집행하여 공사의 품질을 확보하고 기한 내에 공사를 완성하였다.
가정 실내 장식 공사를 맡고 있는 단위와 개인은 노동자와 이웃 주민의 안전을 보장하기 위해 필요한 안전보호와 소방조치를 취해야 한다.
3. 원래 침실의 가구와 가구를 보호하고 침실의 상하관의 원활한 흐름을 보장한다.
홈룸 인테리어에 형성된 각종 폐기물은 관련 부서에서 규정한 장소, 방식 및 시간에 따라 쌓고 수거해야 한다. 거실 인테리어로 인한 폐기물 등을 위층에서 바닥으로 버리거나 쓰레기 통로, 하수도에서 버리는 것을 엄금한다.
을측 디자이너는 갑측에 컨설팅, 디자인, 견적 등 관련 서비스를 제공할 책임이 있다. 본 계약이 체결된 후 본 프로젝트 건설을 실시한 을측 대표는 본 프로젝트와 관련된 일에 대해 갑측에 연락하여 본 프로젝트를 확보해야 한다.
6 을 측은 A 국에 국가 표준에 맞지 않는 인테리어 자재를 구매하거나 추천하여 대기오염 초과와 손실을 초래한 것은 법에 따라 배상 책임을 져야 합니다.
7 을 측이 사용하는 장식 재료는 차차 충전하거나 사기쳐서는 안 된다.
8 을측 시공은 관련 규범의 요구에 부합해야 하며, 을측은 자재를 줄이거나 자재를 빼서는 안 된다.
9 을 측은 야만적인 공사를 해서는 안 되며, 건물 자체의 안전을 위태롭게 해서는 안 된다.
제 5 조 자료 제공
1 갑이 제공하는 재료와 장비의 규격과 품질은 설계 요구 사항을 충족해야 합니다 (첨부 4: 갑이 제공하는 인테리어 재료 목록 참조). 갑은 제때에 재료 설비를 시공현장으로 운송하고 을측에 통지해야 하며, 쌍방이 검수하고 인수인계 수속을 밟아야 한다. 갑이 제때에 재료나 재료의 규격을 제공하지 못하고 품질이 설계 요구에 맞지 않아 공사 기간을 늦추거나 공사 품질에 영향을 미칠 경우 갑은 책임을 져야 한다.
2 을 측이 제공한 재료 설비 (첨부 5: 을 측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조), 을 측은 갑측 재료 설비가 시공현장에 도착하는 시기를 미리 통지해야 하며, 쌍방이 공동으로 검수해야 한다. 을측이 제공한 재료 브랜드, 규격, 품질이 제시가격과 일치하지 않을 경우, 갑측은 사용을 거부할 권리가 있으며, 이로 인해 공사 기간이 지연되거나 공사의 질에 영향을 미치며, 책임은 을측이 부담한다.
3 갑은 재료의 브랜드, 규격, 모델 또는 가격 기준을 결정하고, 을측은 갑을 위해 구매할 책임이 있습니다 (첨부 4: 갑이 제공하는 인테리어 재료 목록 참조). 을 측 구매는 주의해야 한다), 재료는 시공현장에 도착하여 갑 측의 검수에 합격한 후에야 사용할 수 있다. 을 측이 갑에게 받은 자재 구매비는 재료에 관리비 (재료비의 _ _ _%)+재료운송비 (실제 상황에 따라 결정됨) 를 징수한다. 공사 중 자재 품질 문제로 반품이나 교환, 공사 기간 지연은 갑측이 책임진다.
계약서에 달리 명시되지 않는 한 하드웨어 (문 잠금, 손잡이, 수도꼭지 등). ), 석재, 타일, 설비, 청소 도구, 조명 설비는 갑이 구매하여 제때에 현장으로 운송합니다.
제 6 조 공사 기간이 지연되다.
1 갑이 약속대로 책임져야 할 일을 완성하지 못해 공사 기간에 영향을 미치는 공사 기간은 순연된다. 갑이 제공한 불합격 재료와 설비가 공사의 질에 영향을 미치기 때문에, 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연한다.
2 만약 갑이 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면, 계약 기간은 그에 따라 순연된다.
3 을 측이 자재 공급이나 시공 사유로 기한 내에 완공하지 못하면 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않습니다. 을측의 원인으로 공사 품질에 문제가 생기면, 재작업 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
제 7 조 품질 기준
(1) 을측은 반드시 설계 서류와 국가의 현행 기술 표준과 규범에 따라 시공해야 한다.
(2) 을측이 도급한 모든 공사는 반드시 국가의 현행 공사 품질 검수 기준에 부합해야 한다.
(3) 을측의 원인으로 공사 품질이 불합격한 경우 을측은 갑이 규정한 시간 내에 무상으로 재작업하여 공사 품질 검수 기준에 도달해야 한다. 재작업 후에도 여전히 요구에 부합되지 않는 것은 을측이 위약 책임을 져야 한다. 만약 갑의 원인으로 공사의 질이 표준에 미치지 못한다면, 갑은 재작업 책임과 경제비용을 부담해야 한다.
제 8 조 프로젝트 수락 및 보증
1 양측은 시공 과정에서 다음 세 단계로 공사 품질을 검수하기로 합의했다.
(1) 수력관, 방수층, 천장 기층 등 은폐공사 검수
(2) 건설 전 페인트 및 표면 코팅 수용;
(3) 준공 검수. 을측은 이틀 전에 갑측에 각 단계의 검수를 진행하라고 통지해야 한다. 각 단계마다 검수에 합격한 후. 만약 갑이 통지를 받은 후 제때에 검수에 참가하지 않으면 을측은 휴업하고 기다릴 권리가 있어 을측에 초래된 모든 지연과 기타 손실은 갑측이 부담한다.
2 보증
(1) 공사가 완공되어 공사 잔액을 검수하고 정산한 후 을측은 갑측과 인수인계 수속을 해야 하며 (첨부 9: 공사 결산서 참조), 공사 보증서 (보증 2 년) (첨부 10: 공사 보증서 참조)
(2) 정상적인 사용 조건 하에서 주택건물 인테리어의 최소 보증 기간은 2 년, 방수 요구 사항이 있는 주방, 화장실, 외벽의 누수 방지는 5 년이다. 보증 기간은 주택 인테리어 공사 준공 검수 합격일로부터 계산한다.
제 9 조 공사 대금 지불 방식
1 준공 검수 합격 후 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑이 공사 대금을 지불하고, 을측 판매원이나 시공사가 수거하여 을측 수금으로 간주한다.
2 공사 내용 변경으로 인해 총가격이 증가하거나 감소하는 경우, 갑측은 준공 검수 합격일에 증가 또는 감소한 금액을 지불하거나 청구해야 합니다.
쌍방의 자금 왕래는 반드시 영수증을 발급해야 한다. 공사가 끝난 후 갑이 미지급금을 청산한 후 을측은 합법적인 송장을 발행해야 한다.
제 10 조 계약 위반에 대한 책임
11./KLOC-0 손실을 초래한 사람은 위약측이 배상해야 한다.
1 1.4 을측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하는 경우 을측이 수리하고, 필요한 수리 비용은 을측이 부담하며, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
1 1.5 갑이나 을의 원인으로 공사 기간이 지연되는 경우, 하루 지연될 때마다 책임자는 상대방에게 공사 총원가의 2‰ 를 위약금으로 지불해야 한다.
제 11 조 보충 규정
본 계약이 체결된 후 공사는 하도급해서는 안 된다.
12.2 갑, 을 쌍방이 직접 계약한 경우, 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 서명 (도장) 한 후 효력이 발생하며, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
12.4 계약 이행 후 자동 종결.
12.5 본 계약은 계약 당사자의 합법적인 권익을 보호하기 위해 당사자의 자발적 인증을 받아야 합니다.
12.6 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
파티 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (도장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
계약 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ 계약 위치: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
가장시장계약인증의견 (쇼핑몰 계약인증장): _ _ _ _ _ _ _
공인 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _
계약 위치: _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
먼저 인테리어 견적과 현재의 인테리어 가격을 알 수 있어 인테리어 재료 비용과 인건비를 어느 정도 추정할 수 있고, 인테리어 회사와 가격에 대해 이야기할 때도 여유가 있을 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 인테리어명언) 토바토끼 무료 스마트오퍼를 신청하시고 토바토끼 온라인 스마트견적 가젯을 이용하시고 주택면적 호형 등 기본 정보를 입력하시면 우리 시장 상황에 맞는 인테리어 견적을 빠르게 생성할 수 있습니다. 빨리 와서 수령하세요!
토바투 온라인은' 매번 인테리어 견적, 1-4 개 현지 인테리어 회사, 인테리어 디자인 3 세트' 및 인테리어 피구 공략을 무료로 제공합니다! /zxbj-cszy.php 링크를 클릭하십시오. To8to _ from = SEO _ zhidao _ m _ jiare & Wb, 무료로 받으실 수 있어요 ~