에어컨은 공기 조절기라고도 합니다. 그럼 에어컨 설치 청부 계약서에 서명하려면 무엇을 주의해야 하나요? 다음은 제가 정리한 에어컨 설치 계약입니다. 참고하시기 바랍니다.
에어컨 설치 계약 판문 1
갑:
을:
제 1 조' 중화인민공화국 * * * 쌍방은 본 공사 과정의 권리에 대해 다음과 같이 합의했다. 의무와 책임은 다음과 같이 합의했다. 제 1 공사 이름
제 2 조 공사 장소:
제 3 조 계약 가격 (세금 제외 가격): \ 6555: 원 (대문자:) 인력 교육: 에어컨 시스템의 일상적인 운영 및 유지 보수 제 7 조 계약을 구성하는 문서
1, 본 계약서.
2, 견적서.
3, 장비 설치 배선도 (제조업체에서 제공). 4, 비자 변경 정보 및 기술 문서.
제 8 조 갑의 의무와 의무:
제 9 조 1, 조직도면 회심 업무.
2, 을측의 전체 생산과 안전문명현장의 관리 업무를 감독한다.
3, 을측의 현장 사무실 및 배치 재료. 장비에 사용되는 창고 또는 장소.
4, 을측 시공중 용수를 제공할 책임이 있다. 전기 조율 작업.
5, 을측 시공자에게 임시 숙소를 제공할 책임이 있지만 침구. 숙식은 모두 을측이 스스로 책임진다.
6, 조직 완공 후 품질 검사 검수 업무를 담당한다.
7, 계약 요구 사항에 따라 엄격하게 지불하지 않으면 을측은 공사를 중단하고 공사 기간 지연에 대한 책임을 지지 않을 권리가 있다. 갑이 전액을 지불하지 않았을 때 을측은 자신이 설치한 모든 설비를 위탁하여 전액을 청산할 때까지 보관한다.
을측의 책임과 의무:
1, 반드시 갑이 규정한 현장 관리 방법에 복종해야 한다. 2, 도면 검토 및 기술 제출에 참여하십시오.
3, 엄격하고 과학적이고 합리적인 조직공사, 갑측은 도면을 조정하거나 수정하기로 동의하지만 갑의 정상적인 사용을 만족시켜야 하며, 사용효과를 보장하고, 공사의 품질을 보장하며, 애프터서비스가 정확하고 시기적절한 것을 보장해야 한다.
4, 세그먼트 시공은 적시에 은폐공사보 검수 작업을 조직하고 은폐공사 검수 기록 및 시공조직계획서를 잘 작성하였다.
5, 건설 안전 관리 강화, 근로자 입장의 안전 교육 훈련 및 일상적인 감독 조직
6, 안전 문명 건설. 품질 검사 및 통제. 진도 통제 작업, 관련 자료 에스컬레이션 및 준공 상세 도면 제공 (설비 설치 회선 분포는 분배 방향 등을 명시함).
7, 각 재료에 대한 갑 측의 검사 검수 제품 인증 합격증을 조직하는 업무를 담당하고, 불합격 재료는 입장 사용을 엄격히 금지하고, 재료 품질 문제로 인한 직접적인 경제적 손실을 책임지고, 을 측이 스스로 책임진다.
8, 공사 중 인생 안전. 재산 손실, 품질 사고가 발생하면 을측이 스스로 책임진다.
제 10 조 계약가격 지급:
1, 본 계약공사금 지급 방법: 이체 또는 현금 결제.
2, 결제 방법: 계약 체결 후 바로 지불하는 공사비
(호스트 보증은 18 개월)
제 11 조 보증:
보증은 완료 수락 디버깅일로부터 18 개월 (또는 업계 표준에 따라 시행) 입니다. 보증 기간 동안 제품에 품질 문제가 발생할 경우 을 측은 제때에 수리 작업을 잘 하여 갑 측의 정상적인 사용을 보장해야 합니다.
제 12 조 재료. 장비 공급
1 예비 부품. 전용 공구 설비와 설명서가 완공되기 전에 청부업자가 보관해 사용하고, 공사가 완공된 후 제때에 갑에게 맡겨 보관한다.
2, 본 프로젝트의 모든 장비 및 엔지니어링 재료는 반드시 공장 합격증을 소지해야 하며, 수량. 사양. 모델 등은 반드시 기술 요구 사항을 충족해야 합니다.
제 13 조 본 계약은 아직 해결되지 않았으며, 쌍방이 협의하여 보충 규정이나 요구를 하고 본 계약과 동등한 효력을 가질 수 있습니다. 본 계약의 변경은 무효이며, 계약의 모든 변경은 쌍방이 서면 의견을 달성해야 하며, 이중법인 대표의 서명을 거쳐 공식 도장을 찍어야 효력을 발휘할 수 있습니다.
제 14 조 갑은 계약 요구에 따라 엄격하게 지불을 한다. 그렇지 않으면 을측은 공사를 중단하고 공사 기간 지연에 대한 책임을 지지 않을 권리가 있다. 갑이 전액을 지불하지 않았을 때 을측이 설치한 모든 설비의 소유권은 을측이 소유하며 전액을 청산할 때까지 소유한다.
제 15 조 분쟁 해결 방법
본 계약이 이행 과정에서 발생하는 분쟁은 양 당사자가 협상하여 해결하고 협상이 성사되지 않을 경우 1, 법에 따라 현지 인민법원에 기소할 수 있습니다. 2, Changzhi 중재위원회에 중재를 제출하십시오.
제 16 조 계약의 매수와 발효
본 계약은 한 양식에 3 부, 갑당 2 부, 을부 1 부, 쌍방 (법인) 대표가 서명하고 도장을 찍어서 발효한다.
파티 a: 주소:
담당자: 전화:
주소: 담당자: 전화 파티 b
에어컨 설치 국계약법'' 건축설치공사청부계약조례'' 및 기타 관련 법률, 법규의 규정, 갑을 쌍방은 평등 자발적, 합의, 호혜 원칙에 따라' 청주시 전력파견센터' 중앙에어컨 설치공사 총청부건에 대해 본 계약을 체결하여 자금 쌍방 * * * 과 함께 준수한다.
1, 프로젝트 개요:
1, 프로젝트 이름: 청주시 전력 파견 센터 중앙 에어컨 프로젝트
2, 프로젝트 주소: 청주시 화도대로 북쪽 종합 비즈니스 구역 내 < 즉 포장공, 포장, 포장설치
3, 공사 기간:
시작일: 20_ 년 10 월 1 일 착공일: 20_ 년 1 월 1 일 (유출구 설치 제외) 참고: (열교환기, 냉각탑, 기계실 안의 모든 펌프는 갑이 자체적으로 구매합니다. 비용은 갑이 부담한다. 을 측은 강전 및 약전 공사에 대한 책임을 지지 않습니다. 첨부 파일' 지부 항목공사 명세서' 를 참조하십시오.
5, 공사 가격 및 지불 방법
1, 공사 가격
(세금 제외 가격) 이상 도급 총 가격에는 인건비, 기계비, 장소 임차비, 임시시설비, 문명시공비, 설치비, 조치비, 권상비, 경비, 실험비, 유틸리티, 협력비, 종합관리비, 이익, 시공기간이 포함되어 있습니다 설계도가 변경되지 않는다는 전제하에 을측 시공의 공사량이' 공사량명세서' 를 초과하든 그렇지 않든, 결산할 때 어떠한 조정도 하지 않는다. 설계 도면이 변경되어 공사량이 증가하거나 감소하는 경우, 첨부' 공사량 명세서' 해당 품목의 종합 단가에 따라 내용이 증가하거나 감소됩니다 (예:' 공사량 명세서' 에 해당 품목이 없는 경우). 쌍방이 협의하여 결정하다.
2, 지불 방법:
(1) 계약 체결 후 3 일 (영업일 기준) 이내에 공사비 선불, 인민폐 300,000 원 (대문자: 3 만원).
(2) 을측의 모든 자료가 입장한 후, 갑의 확인 후 7 일 (영업일 기준) 이내에 총 자재 가격의 80,1000000 만 원을 지불한다. 주: 이 금액에는 이전 기간 선급금 300,000 원이 포함됩니다.
(3) 파이프 은폐 공사가 완료된 후, 갑측이 은폐 공사의 검수를 조직하고 검수 합격한 후 7 일 (영업일 기준) 이내에 계약총액의 70, 즉 인민폐 약 1700000 만원 (대문자: 100 만원) 을 지급한다.
(4) 공사가 완료되면 호스트 설치 디버깅이 정상적으로 작동하고 전체 시스템이 잘 작동하고 품질 감독 검사 부서의 검증을 거쳐 검사 합격증을 취득하며 종합 준공 합격후 15 일 (영업일 기준) 이내에 본 공사의 총 가격의 25, 즉 인민폐 약 600000 원 (대문자:;
(4) 나머지 5 는 품질보증으로, 보증기간이 만료된 후 지급됩니다. 미지급금이 있는 경우. 상응하는 돈을 공제한 후 지불해야 한다.
3, 갑이 을측에 지불할 때 을측은 회사 재무부에서 발행한 영수증 영수증을 발행해야 합니다. 그렇지 않으면 갑측이 지불을 거부할 권리가 있습니다. 을측은 그가 제공한 영수증이 진실하고 합법적이며 유효하다는 것을 보증해야 한다. 그렇지 않으면 그로 인한 모든 경제 분쟁과 법적 책임은 을측이 부담한다.
5, 엔지니어링 품질 및 수락 기준
1, 엔지니어링 품질: 우수
2, 엔지니어링 완료 수락, 시공 도면, 설계 변경 통지, 국가에서 발급한 시공이 필요합니다
3, 을측은 갑의 요구에 따라 공사 품질에 관한 기술 자료 (예: 재료, 설비 합격증, 실험, 시험, 테스트 보고서) 를 적시에 제공한다.
4, 공사 준공 검수 합격 후 시공품질로 인한 누수 현상 및 기타 품질위험이 발생할 경우 모든 것은 을측이 책임진다.
6, 갑을 쌍방의 권리의무
(1) 갑의 권리의무
1, 지정
2, 을측에 시공용수, 전기반박점을 제공한다.
3, 을측 공사 품질, 공사 진도, 공사 안전 지도, 독촉 및 검사, 시정 의견 제출.
4, 엔지니어링 검수 구성 및 최종 수량 확인
(2) 을측 권리의무
1, 갑에 회사 공인을 첨부한 영업허가증, 조직기관 코드, 세무등록증, 자격증 안전생산허가증 등 증명서류를 제공하고 진실, 합법적, 유효함을 보증한다.
2, 건설 현장 관련 문제 지정.
3, 시공 설계 및 시공 방안 편성, 시공 진도계획, 용수전기 계획, 준공 고지서 개설, 공사 검수서 은폐, 갑을 제때에 보내 갑측, 설계 및 감리 승인 후 실시한다.
4, 공사 도면, 설명 및 국가가 발급한' 환기 및 에어컨 공사 규범' 에 따라 시공하여 공사의 품질과 안전을 확보하고 국가 환경 및 관련 기능 부서의 요구 사항을 충족시키며 종합 준공 검수를 통과할 수 있도록 보장합니다.
5, 을측은 반드시 도면 및 공사 시목록에 규정된 브랜드에 따라 본 공사를 엄격히 마쳐야 하며, 자재를 빼거나 위조품을 사용해서는 안 되며, 상술한 경우 공사 대금 일부를 공제하고 그 부분의 금액의 두 배에 달하는 벌금을 부과해야 하며, 을측 공사 대금에서 직접 공제해야 한다.
6, 을측이 구매한 설비는 반드시 국가 표준에 부합하고 관련 부서에서 합격한 제품이어야 하며, 을측은 갑측에 관련 제품의 합격증을 제공해야 한다.
7, 을측은 갑측의 지휘와 관리에 복종해야 하며, 시공현장 관련 관리제도를 자각적으로 준수해야 하며, 불법 작업을 해서는 안 된다.
8, 건설용수, 전기 랩, 관련 물비, 전기세 부담
9, 완성된 완제품이나 반제품을 스스로 보호하고 파손이나 분실이 있을 경우 을측이 스스로 책임진다.
10, 다른 하도급 기관과의 관계를 자체적으로 조정하고 시공질서를 유지하며 공사가 예정대로 순조롭게 완료되도록 하고 관련 비용을 부담합니다.
11, 시공조직 관리, 설치 쓰레기 제때 제거, 문명건설, 완공.
12, 을측은 공사 과정에서 시공 기록을 잘 작성하고 시공 기술 자료, 검사 자료 및 실험 자료를 정리해야 한다. 지부, 각 공정이 완료된 후 을측이 자체 테스트 자료를 작성하며, 자료를 작성하는 양식은 건설공사 품질 검수 규범 시행 지침 (제 2 판) 에 부합해야 하며, 시공이 완료된 후 갑에게 완전하게 합격한 준공 자료 6 세트를 제출해야 합니다 (을측이 제공한 자료는 공사 준공 검수 및 서류의 요구 사항을 충족해야 함).
7, 안전생산책임
을측은 국가, 산둥, 웨이팡 시의 현행 안전건설 및 문명건설 관련 규범을 엄격히 집행해야 한다. 안전한 시공과 문명 시공을 하고, 시공 소음, 먼지 오염을 엄격히 통제하고, 제때에 건설 쓰레기를 수거한다. 계약 이행 과정에서 발생하는 모든 사고 (공사장 안팎에서 발생하는 안전사고, 사고사고, 산업재해를 포함하되 이에 국한되지 않음) 는 을측이 책임지고 그에 따른 모든 경제적 책임과 법적 책임을 진다.
8, 보증 기간: 보증 기간은 18 개월이며,' 종합준공 검수를 통과한 날부터 계산된다. 품질 보증 기간 내에 품질 문제가 발생할 경우 을측은 갑의 통지를 받은 후 6 시간 이내에 입장하여 처리해야 하며, 모든 비용은 을측이 부담해야 합니다. 을측이 6 시간 이내에 입장하지 않은 경우 을측은 다른 사람에게 별도로 위탁하여 처리할 권리가 있으며, 비용은 을측이 부담하고, 품질보증금 내에서 공제하고, 부족한 부분은 갑측이 별도로 추징할 권리가 있다.
9, 애프터서비스
1, 을측은 공사가 달성해야 할 설계 냉각, 제열을 보장한다. 보증 기준은 국가 "3 팩" 표준에 따라 시행됩니다. 보증 기간 내에 을측은 갑측 수리 통지를 받고 6 시간 이내에 제때에 현장에 가서 처리한다. 갑은 사용설명서에 따라 정확하게 조작해야 한다. 을측은 수리 과정에서 갑의 원래 인테리어 설비가 온전하다는 것을 보장해야 하며, 손상이 있으면 제때에 회복해야 한다.
2, 보증 이외, 을측은 갑측 수리 통지를 받고 6 시간 이내에 제때에 현장에 가서 처리한다. 갑이 상응하는 비용을 부담하다. (구체적인 비용은 쌍방이 협상한다)
3, 준공 검수 합격일로부터 전체 공사 보증 18 개월 (갑의 원인과 자연재해로 인한 피해는 제외). 전체 공사 보증 기간 동안 일 년에 두 번 무료로 정비한다.
4, 보증 기간 동안 품질 문제가 발생했습니다. 설치, 장비 품질 문제가 발생하면 을측이 책임지고 해결해 드립니다. (갑공급설비 제외) 운영이 부적절한 등 문제는 갑측이 부담한다.
9, 위약책임
1, 을측은 본 계약서에 규정된 시간 내에 공사를 완성하지 못했고, 1 일마다 을측은 본 계약 총액의 2‰ 에 따라 갑측에 위약금을 지급한다.
2, 을측 시공품질이 갑의 요구에 맞지 않는 경우, 을측은 갑의 요구에 부합할 때까지 정비를 책임져야 하며, 필요한 비용은 을측이 부담해야 하며, 공사 기간이 지연되는 경우, 초과일마다 을측은 본 계약의 총액의 2‰ 에 따라 갑측에 위약금을 지급해야 한다.
3, 불가항력으로 인해 본 계약을 이행할 수 없는 경우 양 당사자는 위약 책임을 지지 않습니다.
4, 본 계약 제 10 조의 약속에 따라 계약을 해지, 해지 또는 공사를 중단한 경우 갑측은 위약 책임을 지지 않습니다.
5, 을측이 일방적으로 계약 해지나 종결을 제기한 것은 위약으로 간주된다. 본 합이 발효된 후 아직 입장하지 않은 공사 전 을측이 일방적으로 계약 종료를 제기한 경우 계약총액의 10 에 따라 갑측에 위약금을 지급해야 합니다. 본 계약이 발효된 후 을측은 이미 입장하여 시공을 시작한 후 본 계약을 해지하거나 해지할 것을 제출했습니다. 계약총액의 10 에 따라 갑측에 위약금을 지불하고, 공사금은 실제 업무량의 50 에 따라 결산해야 합니다.
6, 갑이 계약한 시간에 을측에 공사비를 지급하지 못한 경우, 연체일마다 갑은 연체지급 금액의 만분의 2 에 따라 을측에 위약금을 지급한다.
10, 계약 분쟁 해결 방법
본 계약 이행 논란으로 갑을 쌍방이 공동으로 해결하고 협상이 성사되지 않을 경우 법에 따라 인민법에 따라 기소한다.
11, 기타
1, 본 계약은 쌍방 대표가 서명하고 도장을 찍으면 효력이 발생한다.
2, 본 계약은 아직 해결되지 않았으며, 쌍방의 협의를 거쳐 보충 계약을 체결하였으며, 보충 계약 및 계약 첨부는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
3, 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑, 을 쌍방은 각각 한 부씩 고집하며 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 쌍방은 * * * 함께 집행을 지킨다.
파티 a (공식 인장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (공식 인장): _ _ _ _ _ _ _ _ <
_________ _ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ _ _ 일 _ _ _ _ _ _ _ _ 국계약법' 과' 중화인민공화국 * * * 및 국건축법' 및 관련 규정은 평등, 자발적, 성실성의 원칙에 따라 본 공사의 실제 상황과 결합해 본 공사 시공 과정에서 쌍방의 권리, 의무, 책임을 접수센터 중앙에어컨 설치 청부 계약에 의거합니다.
제 1 공사 이름 악점 양산교환센터
제 2 공사 장소: 수호문화광장 남림
제 3 조 계약가격
<
제 4 조 계약 기간: 당사자 a 의 전화 통지로 공사를 시작하고 계약 체결 후 7 일 이내에
제 5 조 공사 계약 방법: 도급공사 패키지
제 6 조 공사 계약 범위: 에어컨 시스템 설치 및
인력 교육: 에어컨 시스템의 일상적인 운영 및 유지 보수.
제 7 조 갑의 의무와 의무:
1, 을측의 전체 생산과 안전문명현장의 관리 업무를 감독한다.
2, 조직 완공 후 품질 검사 검수 업무를 담당한다.
제 8 조 을측의 책임과 의무:
1, 반드시 갑이 규정한 현장 관리 방법을 준수해야 한다.
2, 현장 설계 시공 도면에 따라 도면 회심과 기술 교부에 참가한다.
3, 엄격하고 과학적이고 합리적인 조직공사, 갑측은 도면을 조정하거나 수정하기로 동의하지만 갑의 정상적인 사용을 만족시켜야 하며, 사용효과를 보장하고, 공사의 품질을 보장하며, 애프터서비스가 정확하고 시기적절한 것을 보장해야 한다.
4, 건설 안전 관리 강화, 근로자 입장의 안전 교육 훈련 및 일상적인 감독 조직
5, 안전 문명 건설. 품질 검사 및 통제. 진도 통제 작업, 관련 자료 에스컬레이션 및 준공 상세 도면 제공 (설비 설치 회선 분포는 분배 방향 등을 명시함) 을 담당하고 있습니다.
6, 악분점 국부적으로 지붕을 올리지 않기 때문에, 모든 파이프라인은 반드시 아름다워야 하고, 동서남북 방향은 일직선으로 유지되어야 한다.
7, 공사 중 인생 안전. 재산 손실, 품질 사고가 발생하면 을측이 스스로 책임진다.
제 9 조 계약가격 지급:
무지급 예금, 설치 시운전 합격이 끝난 후 1 회 결산.
제 10 조 본 계약은 2 부씩 이루어지며, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 쌍방 대표가 서명하고 공식 도장을 찍어서 발효한다.
갑: 악점 양산환전센터 을:
주소: 주소:
대표: 대표:
★ 에어컨 설치 계약 템플릿
★ 에어컨 설치 계약 템플릿 (2)
★ 에어컨 판매 계약 모델 3 편 최신
★ 에어컨 설치공 노무계약 샘플
☆ 설치 공사에 관한 5 편의 도급계약 판문
☆ ☆ 중앙 에어컨 시공계약 템플릿
𗰶